關于委托書合同模板匯總5篇
委托人不得以任何理由反悔被委托人的委托書上的合法權益。隨著社會不斷地進步，在處理事務上需要使用委托書的情況越來越多，還是對委托書一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的委托書合同5篇，歡迎閱讀與收藏。
委托書合同 篇1
致:
本授權書宣告: 身份證編號： 系我單位員工，現(xiàn)授權其為合法網(wǎng)站備案負責人，全權辦理網(wǎng)站備案事宜，該負責人有權在網(wǎng)站備案現(xiàn)活動中，以我單位的名義簽署文件，以及處理與此有關的一切事項。
授權單位： (公章)
日 期: 年 月 日
委托書合同 篇2
_______________字第___________號
茲委托_______代理我方前往_______就_________權限范圍內依法簽訂經(jīng)濟合同，由我方負責執(zhí)行，承擔責任。附：我方情況：營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________發(fā)照機關： _______________________ 經(jīng)濟性質：_________________________注冊資金：_________________________核定經(jīng)營（生產(chǎn)）范圍：_____________主管（產(chǎn)）： ______________________兼營（產(chǎn)）： ______________________開戶銀行：_________________________賬 戶：_________________________單位公章：____________________________________________年_____月_____日本委托書有效期限至____年___月____日止。
注：
�。保疚袝捣ㄈ恕⑥r(nóng)村承包經(jīng)營戶、個體工商戶委托代訂經(jīng)濟合同的法律文書，由委托單位填寫加蓋印章交受托單位（人）在授權范圍內代簽合同。并作為正式合同的附件交付對方當事人保存。
�。玻袝鴥热荼仨毺顚懻鎸�，清楚，不得涂改，不得轉讓或出賣。
委托書合同 篇3
委托人：XXX ，男，漢族，19 年 月 日生，浙江省武義縣履坦下坭村 號，身份證號： ，聯(lián)系電話： 。
因本人工作原因，不能親自到_______辦理_______的相關手續(xù)，特委托_______作為我的合法代理人全權代表我辦理相關事項，對委托人在辦理上述事項過程中所簽署的有關文件，我均予以認可，承擔相應的法律責任。
現(xiàn)委托上述授權責任人作為我單位在____日常管理上的全權代表，代表法人簽署相關文件，并承擔相應的法律責任。
受托人：XXX ，男，漢族，19 年 月 日生，江西高安人，現(xiàn)住昆明官渡區(qū)阮家村，聯(lián)系電話： 。
茲委托 黃 棟 在委托人張曉陽訴被告陳望建借款合同糾紛中，擔任委托人的代理人。
代理權限：特別授權代理。
甲方所委托的被調查人乘飛機或其他交通工具到外地，并需要進行調查，乙方向甲方請示同意后，甲方應向乙方增加調查費用，具體數(shù)額實報實銷。
有權代為提出、變更、放棄訴訟請求;有權代為和解、調解;有權代為處理與本案訴訟過程中有關的一切實體及程序事宜。
20xx年9月6日，原、被告雙方簽訂購銷合同一份，合同約定由原告在同年9月7日供給被告約定規(guī)格的鋼材一批，同時約定帶款提貨等條款。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日、9月10日按被告所需供給了價值為274795.25元不同規(guī)格的鋼材，被告在收貨后已支付原告貨款228618.20元，余款46177.05元經(jīng)原告多次催討，被告至今未付。在庭審中，被告對原告違約金5649.92元的計算沒有異議。
此 致
XX市官渡區(qū)人民法院
甲乙雙方商定的委托期以房屋租出為準。簽訂委托時，甲方需向乙方出示該房屋的合法有效產(chǎn)權憑證、房主本人的身份證等正本。由代理人簽訂本委托書，應出示代理人身份證原件和房屋產(chǎn)權人的書面授權書。該授權書是本委托書不可分割的一部分。
如果本店房在合同終止之前依法被沒收，雙方同意本合同遂告終止，雙方不得向對方提出索賠。只要承租人還在本商店，承租人必須交納租金，直至其搬出，把店房還給出租人為止。
簽訂合同授權委托書怎么簽，有哪些要注意的`事項，下面是為您收集的關于合同授權的委托書范文，希望大家喜歡!
委托人：
受托人：
20xx年3月10日
委托書合同 篇4
簽訂時間：
廠房場地平整合同
發(fā)包人：
法定代表人： 聯(lián)系方式：
地址：
承包人：
法定代表人： 聯(lián)系方式： 資質等級： 郵箱：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 項目土方施工工程項目事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
1、 工程概況
工程名稱： 工程地址： 工程承包范圍： 2、合同價格
2.1場地平整工程單價(含稅)為每平米人民幣 元(大寫： 角整)，場地平整工程量為 平米，合同價格為： 元(大寫： 元整)。
(1)此合同為固定總價，任何情況下均不作調整。
(2)合同單價已包含在施工過程中發(fā)生的一切費用。包括但不限于如下內容：±30cm土方平整、機械進出場費、場內外和沿線道路保潔費用、道路清潔費用、文明施工費用、周邊協(xié)調、承包人合理的管理費、利潤、稅金等一切費用。3、支付方式
付款方式為待工程完工驗收合格并出具驗收合格單后一次性付清。承包人應向發(fā)包人提供符合合同并滿足甲方財務要求的真實、有效、合法的發(fā)票，否則發(fā)包人有權遲延付款且不承擔違約責任。
4、合同工期
4.1 工程工期：開工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期總日歷天數(shù)為： 日。(或：本工程的開工日期以發(fā)包人發(fā)出的開工通知書中載明的日期為準，工期總日歷天數(shù)為： 10 日。)
4.2 上述工期指自開工之日起的絕對日歷工期，含冬雨季及惡劣氣候(如大風、沙塵、冰雹、持續(xù)高溫等)、政府政治性會議或其他事件(如高考、運動會、重大節(jié)假日)等因素，為不變期間。
4.3 工期如有變更，以發(fā)包人和承包人形成的書面確認文件為準;承包人不得以任何理由拖延工期;發(fā)包人對承包人進度計劃的認可不減輕或免除承包人在合同中的義務和責任。
5、工程質量
5.1承包人必須按照國家規(guī)定的質量檢驗標準、施工驗收規(guī)范和施工圖組織施工。如有合理化建議應征得發(fā)包人同意，并辦理變更手續(xù)后方可改變施工。
5.2工程質量符合 甲方驗收 標準。 6、雙方一般權利與義務 6.1 發(fā)包人的權利與義務
(1)向承包人提供與工程相關的資料，向承包人提供具備施工條件的施工場地并指定承包人的具體進場位置。
(2)及時履行合同中約定的竣工驗收、結算義務。 (3)按合同約定向承包人支付合同價款。 6.2 承包人的權利與義務
(1)在簽訂合同之前，承包人已經(jīng)對施工現(xiàn)場及其周邊環(huán)境，進行了認真細致和全面的勘察及檢查，并且已經(jīng)就任何可能存在的疑問從發(fā)包人獲取了足夠的澄清和解答。承包人應對其就上述資料的任何理解、推論或解釋負責。
(2)邊坡修整必須能滿足發(fā)包人及國家相關施工規(guī)范要求，以保證基礎邊坡的穩(wěn)定。
(3)承包人負責挖土及運土過程中一切相關事務的處理(包括但不限于測量放線、組織開挖工程施工、人工清土、轉運、機器設備組織與管理、運輸?shù)缆肪S修、挖掘地面垃圾清運、環(huán)衛(wèi)部門的檢查等);
(4)承包人需嚴格按照發(fā)包人指示將所運土方運至發(fā)包人指定區(qū)域，未按照發(fā)包人指示進行的，發(fā)包人對此所運土方不予計量支付;承包人不得中途倒土、賣土。
(5)承包人應及時清理場地及運輸?shù)缆窞⒙渫练�。按照當�(shù)卣髮\至現(xiàn)場的土方進行覆蓋。
(6)承包人負責按規(guī)定辦理好有關環(huán)境保護、消防、安全生產(chǎn)和施工噪音管理等手續(xù)，因此而發(fā)生的費用已經(jīng)包含在本合同價款中;如承包人未按本條約定及時辦理上述手續(xù)，因此導致的相關行政主管部門的行政罰款由承包人承擔，如因此給發(fā)包人造成損失的，承包人應承擔賠償責任。
(7)承包人負責妥善保護好地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木以及道路等公用設施;所有可能因此發(fā)生的費用已經(jīng)包含在本合同價款中。
(8)承包人的施工作業(yè)不得對施工場地與公共道路的通道和公共道路系統(tǒng)及其功能造成任何損壞;否則，承包人應負責維修，如因此導致第三人遭受損失或招致行政處罰，承包人應負責賠償或承擔行政處罰責任。
(9)承包人有義務按照有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全;凡施工中發(fā)生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人員自身損害或致人損害)，均由承包人負責。
(10)承包人負責基槽周邊維護，直至工程總包人進場。
(11)在簽訂合同之前，承包人已經(jīng)對工作范圍的地理、人文等環(huán)境了解清楚，在施工過程中對于周邊村民等人為的干擾、惡意阻擾施工等行為，承包人應自行解決，損失的工期不予順延。
7、 安全施工
7.1 承包方必須遵守國家和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產(chǎn)的法律規(guī)定及各項規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工。
7.2 承包方使用的各類機械、腳手架及防護設施，應有專人進行檢查，并做好檢查記錄，確認符合安全標準時，持有本人特種作業(yè)操作證的人員方可操作。
7.3 承包人必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。
7.4事故發(fā)生時，發(fā)包人和承包人均有責任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。
8、 環(huán)境控制
承包人在施工過程中應遵守國家和行業(yè)主管部門頒布實施的有關環(huán)境保護的法律法規(guī)及各項規(guī)定，避免造成環(huán)境污染，對產(chǎn)生的揚塵、固體廢棄物、噪聲、有害氣休、污水等加強管理與控制。
9、 驗收
工程具備驗收條件的，承包人應在工程竣工前 2 日，將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，工期相應順延。工程經(jīng)檢驗合格，承包人應自驗收合格之日起5天內向發(fā)包人移交竣工資料。驗收如不合格，承包人應無條件配合發(fā)包人返工至合格。
10、違約責任
10.1如承包人未能按合同約定工期完工，每逾期一日，須向發(fā)包人支付 5000 元違約金。逾期超過5天的，發(fā)包人有權解除合同，承包人應支付簽約合同價格的20%的違約金。除此之外，因工期延誤給發(fā)包人造成其他損失的，承包人應負責賠償。
10.2如承包人虛假計量土方，承包人應向發(fā)包人支付虛假計量數(shù)額2倍的違約金。
10.3承包人在施工期間倒土、賣土，或未將土方運至指定地點的，除賠償發(fā)包人實際損失外還需向發(fā)包人支付違約金10000元/次。
10.4土方施工嚴禁超挖，因承包人違反發(fā)包人技術要求而造成的返工費用及發(fā)包人因此遭受的一切經(jīng)濟損失，均由承包人承擔。
10.5因承包人違反本合同約定而產(chǎn)生的違約金、損害賠償金等，發(fā)包人均有權在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有權向承包人追償。
10.6發(fā)包人不能按照合同約定及時結算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，應向承包人支付應付未付款項的0.1%的違約金。該項違約金累加不超過簽約合同價格的5%。因承包人原因致使發(fā)包人違約的，發(fā)包人無須支付上述違約金。
11、爭議解決
因履行本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，同意交由合同簽訂地人民法院解決。
12、其他
本合同一式陸份，發(fā)包人執(zhí)肆份，承包人執(zhí)貳份，均具同等法律效力。本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后列入補充條款與正文具有同等效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13、附件 附件1 廉潔協(xié)議
附件2 營業(yè)執(zhí)照副本復印件
附件3 簽約代表授權委托書及身份證復印件 附件4 關于設計變更、工程簽證相關事宜的協(xié)議 (以下無正文)
(本頁為簽字頁)
發(fā)包人：(簽章) 承包人：(簽章)
簽約代表：
簽約代表：
電子信箱：
簽約時間：
開戶銀行：
賬 戶：
監(jiān)督電話：
董事長辦公室：
電子信箱： 簽約時間： 開戶銀行： 賬 戶：
委托書合同 篇5
本授權委托書聲明：我汪xxx系xxx新建工集團投標人的法定代表人，現(xiàn)授權委托 xxx新建工集團的司文靜為我公司代理人，以本公司的名義參加蘇州市中誠工程建設造價事務所有限公司組織實施的編號為 SZZC20xx—Y—G—003 號的招標活動。代理人在開標、評標、合同談判過程中所簽署的一切文件和處理與這有關的一切事務，我均予以承認。
代理人在授權委托書有效期內簽署的所有文件不因授權委托的撤銷而失效，除非有撤銷授權委托的書面通知，本授權委托書自投標開始至合同履行完畢止。
代理人無轉委托權。特此委托。
投標人：（公章）
法定代表人：（簽字或簽章）
代理人：（簽字）
日期： 年 月 日