- 相關(guān)推薦
包清工簡易施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的包清工簡易施工合同范本，歡迎大家分享。
甲方：______________身份證號碼______________
乙方：______________身份證號碼______________
甲方擬建房屋一座，位置在__________縣__________鎮(zhèn)__________村__________組，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務
�、币曳骄哂袕氖罗r(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
⒉乙方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料，所提供建筑材料應符合相關(guān)國家標準。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_______________年__________月__________日開始建設(shè)，工期為__________天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、狄曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。
�、兑曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
�、币曳綉敱局Ｙ|(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
�、仓匾┕み^程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
�、臣追桨l(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
�、捶课萁ǔ珊笠荒陜�(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方須進行免費維修。
三、付款方式
�、惫こ炭罱Y(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣_______________元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后_______________天內(nèi)，第二次付款在_______________，第三次付款在_______________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后__________天內(nèi)給付。
四、違約責任
�、庇捎诠こ藤|(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金_______________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應承擔違約金_______________元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金_______________元（或每日承擔違約金__________元）。
五、爭議解決辦法
�、卑l(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
�、踩鐓f(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
�、北竞贤皇絻煞荩滓译p方當事人各執(zhí)一份。
�、脖竞贤院炗喼掌鹕�。
�、骋陨虾贤�，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：_______________
乙方簽字：_______________
___________年___________月_________日
【包清工簡易施工合同】相關(guān)文章：
房屋建設(shè)包清工施工合同通用11-07
包清工合同03-30
工程包清工合同02-03
包清工合同范本03-09
包清工合同范本02-12
工程包清工合同8篇03-02
工程包清工合同(8篇)04-20
防水清包施工合同范本03-23
清包工施工合同02-16