- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
(精品)承攬加工合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編精心整理的承攬加工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承攬加工合同1
工 程 名 稱: 安徽三建pC構件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機械有限責任公司 (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結構及維護工程。
2、工程地點:安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容:圖紙設計、招標文件等文件范圍內(nèi)鋼結構生產(chǎn)車間鋼構件的采購、加工等(不含預埋螺栓)。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作(含配件)、檢測(原材料檢驗及焊縫檢測)等,本合同約定的招標文件及相關資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分,結算時合同價款不再調(diào)整。
。1)根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術
資料、有關文件及現(xiàn)場安裝分段要求,完成承包范圍內(nèi)的鋼結構材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進行技術準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(按圖紙編號統(tǒng)一標注)、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關的所有工作及相關手續(xù)。鋼構件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫構件制作方案,并得到發(fā)包人、設計單位及施工監(jiān)理的認可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結構加工及運輸?shù)南嚓P計劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi),提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
。3)按發(fā)包人確認的分段分節(jié)要求和構件進場計劃配套供應鋼構件,負責進行鋼構件必要的預拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構件資料準備齊全,隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構件需求清單進行構件的裝車運輸,發(fā)車前需將構件進場清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關負責人。
。5)提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等,配合設計及現(xiàn)場安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
。6)提供出廠標識、標志和編號,提供構件測量基準線和監(jiān)測基準點的標識等。
。7)負責鋼結構制作的現(xiàn)場技術支持及與設計人的技術配合,按規(guī)定完成本工程所需的各種技術和安全措施。
。8)鋼材進加工廠后,在下料之前必須按有關規(guī)定做原材料復檢。在鋼構件進場的同時,提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗報告(原件一份、復印件加蓋公章三份)、鋼構件出廠合格證、鋼構件制作相關檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關質(zhì)量驗收記錄、鋼結構制作相關質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關資料等。
。9)承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問題,保證加工件不造成損壞及變形,因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關費用由承包人承擔。
(10)未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標準、構件配套順序交付構件,發(fā)包人有權拒收,承包人應承擔質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的`責任,并承擔由此導致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認可,并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設計院等相關方面獨自聯(lián)系,否則一切責任和損失由承包人承擔。
。12)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),凡屬于承包人質(zhì)量問題,承包人要負責免費維修,并承擔相關責任。
。13)本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進行處理。
。14)將構件運輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構件指定堆放場地,并自行負責所有材料設備的保管和安全。
。15)承包人負責按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項目質(zhì)量驗收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權要求承包人更換不稱職的管理人員。
。17)合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
。1)總價合同:鋼結構構件材料、制作造價¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規(guī)格、材質(zhì)等相關要求依據(jù)甲方提供圖紙進行采購、加工,必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時,除設計變更外,在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變,圖紙及招標文件所含工作內(nèi)容或費用已含在總價中
乙方投標報價按GB50755計算,計算規(guī)則明確構件按矩形理算,且投標報價重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范,施工過程中甲方有權對進場鋼結構過磅抽查,如若鋼結構重量負偏差超過國家規(guī)范,甲方將對負偏差部分扣減材料工程款,并對乙方進行處罰。
合同總價包括:
。1)由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作:
。2)按照國家稅法規(guī)定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護建設費、教育費附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關的所有稅費均由乙方自行繳納;
。3)按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費;
(4)現(xiàn)場施工人員及材料、設備的保險;
。5)因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤;
。6)根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔的其他費用:
5、工程款支付和工程結算
。1)本項目甲方提供合同造價 20% 預付款(合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付);
(2)本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行:
a.工程付款方式:以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結構運至項目現(xiàn)場內(nèi)安裝,支付合同造價20%的工程款;
c.主體結構安裝完支付合同造價20%的工程款;
d.圍護結構安裝完支付合同造價10%的工程款;e.工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責任期滿后一次性無息付清。
。3)簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi),乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規(guī)定:
a.乙方在收取工程款時,必須同時提供等額的稅務發(fā)票,乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結算總額相等完稅票據(jù);
b.乙方在收取工程款時,必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù);
。5)缺陷責任期:從竣工驗收合格之日起計算,至合同規(guī)定的缺陷責任期。
。6)竣工結算:
竣工驗收達到本合同規(guī)定的質(zhì)量標準并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后,乙方向甲方報送結算資料,甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認后一個月內(nèi)向乙方支付到結算總價的95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標準及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求,結算時甲方將扣除其相應部分的保證金;
(7)現(xiàn)場簽證及變更:
發(fā)生合同外的費用時,乙方應注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請,則視為乙方自動放棄該部分費用,以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設計變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
。8)竣工結算:
乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象,甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進行逐項核對。如果核減率在5%以內(nèi)(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款,并直接從工程款中扣除。
。9)免責條款:
乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關稅務事宜,在規(guī)定的付款期限截止日后,由于乙方未及時開具足額合法稅務發(fā)票,從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款,此項延誤不構成甲方延期付款責任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
(1)構件到場日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進場節(jié)點要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結構主體材料進場;
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進場;
c.20xx年5月10日,鋼結構主體結構必須全部到場(具體進場日期必須符合甲方的進度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結構工程的所有材料必須進場。(維護結構材料進場日期必須符合甲方的進度要求)
。2)進度:乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構件運至施工現(xiàn)場,接受甲方對構件進場時間的檢查、監(jiān)督。材料進場計劃與經(jīng)確認的計劃不符時,乙方應按甲方的要求提出改進措施,經(jīng)甲方確認后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦嶋H材料進場計劃與材料進場計劃不符,乙方無權就改進措施提出追加合同價款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴重與質(zhì)量要求不符時,甲方有權要求乙方暫停材料進場并進行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負責,相關的賠償按照本合同第9條相關規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范,國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術標準規(guī)范,施工圖及相關技術文件的要求,達到合格標準;
。2)質(zhì)量等級:乙方提供的構件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標準,由于乙方原因造成的不合格,乙方負責整改,整改仍達不到要求,乙方應無條件退出,由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
。3)試驗與檢驗:乙方應按相關規(guī)定進行試件的取樣、檢驗。
。4)分項工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認可后,乙方才能進行下道工序的施工。
(5)、乙方應協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進行檢查和驗收。
。6)、用于主體結構的鋼構件,為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權利和義務
1、甲方的權利和義務
。1)、甲方有義務按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
。3)、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗,對檢驗不符合要求的貨物,甲方有權要求乙方退換。
。4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權利和義務
。1)、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
。2)、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物,否則,乙方違約,并應承擔由此給甲方造成的損失。
。3)、乙方有權按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
。1)乙方承包的工程項目,未經(jīng)甲方許可,不得進行轉(zhuǎn)包或分包。否則,甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時,需經(jīng)甲方書面批準,各項管理程序按甲方的有關規(guī)定執(zhí)行。
(2)若因乙方原因造成材料進場延誤,每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
(3)本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用,如實際工作需更換材料,必須得到甲方書面認可,并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔此項違約導致甲方的損失。
。4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負責。
(5)合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔給對方所造成的全部損失外,還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r 10% 的違約金。
(6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。
。7)因乙方自動退出,甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權力。
(8)未經(jīng)甲方書面授權,乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執(zhí)行,并由乙方向甲方承擔相應的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除,乙方不得有異議。
10、爭議
(1)如甲乙雙方發(fā)生爭議,應本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
。2)發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應繼續(xù)履行合同,保護好已進場材料:
a.單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調(diào)解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機構要求停止時;
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結算
(1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無能力繼續(xù)履行本合同時,本合同終止,按已進場材料結算,乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進場材料的 60% 結算
。4)乙方單方要求終止合同,結算單價按合同單價的 80% 計算,另賠償合同總價10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責任導致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結清后合同自動終止。
14、本合約附件:⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號: 賬號:1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
承攬加工合同2
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據(jù));
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料;
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條 加工費結算辦法與時間;
第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的'價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
承攬加工合同3
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的.違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同4
定作方:______________
承攬方:____________
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金
金額:__________仟佰____萬仟佰____元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:______________________________________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________________________
3.履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4.驗收標準和方法:__________________________________________________________
5.結算方式:________________________________________________________________
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的`違約金。
定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________承攬方:____________
法定代表人:__________法定代表人:________
開戶銀行:____________開戶銀行:__________
帳號:________________帳號:______________
________年____月____日
承攬加工合同5
定作方(甲方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
承攬方(乙方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由定作方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定作方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定作方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定作方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定作方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定作方訂單后在 個工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下 天內(nèi)交貨。大宗訂單(指單品訂購數(shù)量 套以上),特殊產(chǎn)品(指非承攬方正常產(chǎn)品,正常產(chǎn)品指定作方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定作方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定作方傳真給承攬方訂單并經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定作方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起 天內(nèi),定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預付款,余下 %在定作方驗收貨物后 天內(nèi)付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定作方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1 用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 用承攬方原材料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
7.2 定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.3 若由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產(chǎn),圖紙和技術資料發(fā)生變更的,承攬方應及時通知定作方,定作方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價款
8.1 按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產(chǎn)品,定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如有不符合樣品的產(chǎn)品,定作方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2 交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的`提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3 承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
12.1加工貿(mào)易手冊由定作方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導致定作方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定作方書面同意,不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定作方事先書面同意,承攬方不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定作方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
13.7 雙方同意定作方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內(nèi)。
13.8 承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定作方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者在為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10 承攬方應當非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定作方。
13.11 承攬方和其合法繼承者(如果有),同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定作方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定作方的無限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13 定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關的所有員工遵守上述的合同條款。
13.14 定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
14.3 未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金 元(大寫: );(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。
14.5 未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
14.6 不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %~ %)或酬金總額的 %( %~ %)的違約金。
14.7 異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8 實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
14.9 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
14.11 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定作方的所有損失,并加付合同標的額的 %的違約金。
十五、不可抗力
15.1 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起 小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的 日內(nèi)仍然無法交付貨物,定作方有權解除合同,承攬方所收定作方款項應如數(shù)退還,如 日內(nèi)不能退還,承攬方還應在確定還款之日起,每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
17.1 對本合同發(fā)生的糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交 方所在地的人民法院解決。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 份,提交 (如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同6
加承合()字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的'損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同7
委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的`工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責,并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
承攬加工合同8
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的.產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬加工合同9
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:________________________
日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:__________________________________
第五條價款或酬金:______________________________________________
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
第七條交貨的時間和地點:____________________________________
定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條結算方式及期限:__________________________________________
第十一條其他:__________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;
不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%或酬金總額的_____%違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的`,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式____份,交__
_____各留存一份。
定作方:____________________
代表人:____________________
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________
代表人:__________________________
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬加工合同10
合同編號:
甲方(定作方): 嘉潤公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系
專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的
規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術要求復雜或特殊的,可以
寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,
建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術標準:
3.1 質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲
方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:
。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴茫梢粤碓O合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的'大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 ) 10.2 在保修期內(nèi)乙方免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換,并承擔 元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內(nèi)容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
(一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
。ǘ┫颍ǜ鶕(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市xx區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份。
以下無合同正文。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
承攬加工合同11
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:_____________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求:(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1,承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2,定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:
1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:
1,根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2,根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的.,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,_________,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交___________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_________年___________月__________日訂
承攬加工合同12
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:_____________
2、數(shù)量:_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數(shù)量質(zhì)量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式內(nèi)用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。3。驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金預付貨款
。1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的`,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
。2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
。1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
。7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
。9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
承攬加工合同13
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:____年____月____日至____年____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_____元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的'應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:____
乙方:____
____年____月____日
承攬加工合同14
承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術資料及:_________
交付時間:_________
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條 加工費結算辦法與時間_________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的,無權請求返還定金。
甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;
不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的'損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________傳遞。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí) _________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
承攬加工合同15
合同編號:____________________
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數(shù)量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數(shù)量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的'圖紙、技術要求不合理的,應在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________ 承攬方 :____________________
代表人 :____________________ 代表人:____________________
時 間:____________________時 間 :____________________