工程合同匯編【7篇】
隨著法律知識的普及，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編精心整理的工程合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程合同 篇1
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信，精選工程裝修合同范本。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程量： 以合同預算表為準，發(fā)生工程量變更的以實際工程量為準。
4、承包方式按以下第 項執(zhí)行
(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二條 工期
1、開工日期： 年 月 日
2、竣工日期： 年 月 日
3、工程總用工時間： 天(工期順延的時間未計入)
第三條 工程價款
本工程總造價為：(大寫) (人民幣)
�。ぃ� 元
注：此價款為工程結(jié)算依據(jù)，最終要按實際發(fā)生的工程量計算
第四條 工程質(zhì)量
本工程質(zhì)量按以下第 執(zhí)行
(1)國家標準 (2)地方標準 (3)行業(yè)通用標準(4)甲方特殊標準
第五條 圖紙
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致決定，采用以下第 項執(zhí)行
(1)甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費用為(大寫)： 元，圖紙設計費用不包含在工程總價款內(nèi);
(2)甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會審和設計交底時間：
3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的，應在開工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 合同組成文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程報價單或預算書
5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設計變更
施工中發(fā)包人需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時，發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：
(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關工程的施工時間和順序;
(4)其他有關工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦，延誤的工期相應順延。
施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經(jīng)發(fā)包人同意。未經(jīng)發(fā)包人同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關損失，延誤的工期不予順延。發(fā)包人同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。
2、其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。
3、確定變更價款
承包人在工程變更確定后3天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)發(fā)包人確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：
(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;
(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。
(4)承包人在雙方確定變更后3天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。
(5)發(fā)包人應在收到變更工程價款報告之日起3天內(nèi)予以確認，發(fā)包人無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起3天后視為變更工程價款報告已被確認。
(6)發(fā)包人不同意承包人提出的變更價款，而實際工程繼續(xù)施工的，視為同意承包方人的價款變更要求。
(7)發(fā)包人確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。
(8)因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏�，承包人無權要求追加合同價款。
第八條 雙方一般的權利和義務
1、甲方的工作
(1)開工前 天，全部騰空或者部分騰空房屋，清除障礙物(合同約定乙方包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋內(nèi)的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作;
(2)辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，費用由甲方承擔。如因其他原因需由乙方辦理的，相關費用應當由甲方償付給乙方，并且工期相應順延;
(3)提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系;
(4)參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作;
(5)施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件;
(6)按照合同約定的'期限支付工程款，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
2、乙方的工作
(1)參加有關施工圖紙或者作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交由甲方審定確認;
(2)施工中嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定，按期按質(zhì)完成施工;
(3)未經(jīng)甲方同意或者有關部門批準，不得隨意試試拆改原建筑物主結(jié)構(gòu)及各設備管線;
(4)保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管的通暢;
(5)對于施工過程中的在關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間;
(6)嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境，保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
(7)工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護，合同范本《精選工程裝修合同范本》。
第九條 有關材料的約定
1、任何一方負責提供的材料和設備，均是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。
2、對于任何一方提供的材料和設備，如不符合質(zhì)量要求或者規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此增加費用，由提供方承擔。
3、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因乙方在保管過程中有重大失誤而造成的材料損失，應由乙方負責。
4、材料運輸費用，由材料提供方承擔。
5、甲方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對乙方現(xiàn)場負責人驗收簽字確認。
第十條 有關施工和工期的約定
1、開工及延期開工
(1)承包人應當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面的方式向發(fā)包人提出延期開工的理由和要求。發(fā)包人應當在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復承包人。發(fā)包人在延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。發(fā)包人不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延;
(2)因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。
2、暫停施工
發(fā)包人認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應當按發(fā)包人要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施發(fā)包人作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，發(fā)包人應當在48小時內(nèi)給予答復。發(fā)包人未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內(nèi)未予答復，承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
3、工期延誤
因以下原因造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
(1)發(fā)包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;
(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;
(4)設計變更和工程量增加;
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6)不可抗力;
(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。
4、工程竣工
(1)承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
(2)因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。
(3)施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
第十一條 關于質(zhì)量和中間驗收的約定
1、工程質(zhì)量
(1)工程質(zhì)量應當達到約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。
(2)雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
2、檢查和返工
(1)承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
(2)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，發(fā)包方現(xiàn)場負責人一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按甲方現(xiàn)場負責人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
(3)發(fā)包方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔，相應順延工期。
(4)因發(fā)包方現(xiàn)場負責人指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔。
3、隱蔽工程和中間驗收
(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發(fā)包方現(xiàn)場負責人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在發(fā)包人限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。
(2)發(fā)包方現(xiàn)場負責人不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。發(fā)包方現(xiàn)場負責人未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，發(fā)包方現(xiàn)場負責人應承認驗收記錄。
(3)經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收，工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，發(fā)包方現(xiàn)場負責人不在驗收記錄上簽字，視為發(fā)包方現(xiàn)場負責人已經(jīng)認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
4、重新檢驗
無論發(fā)包方現(xiàn)場負責人是否進行驗收，當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償發(fā)包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。
5、發(fā)包方指定的現(xiàn)場負責人為： ，身份證號碼為： 。發(fā)包方現(xiàn)場負責人的簽字確認視為發(fā)包方的確認。
第十二條 關于安全施工的約定
1、安全施工與檢查
(1)承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
(2)發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
2、安全防護
(1)承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向甲方提出安全防護措施，經(jīng)甲方后實施，防護措施費用由發(fā)包人承擔。
(2)實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知發(fā)包人，并提出相應的安全防護措施，經(jīng)發(fā)包方認可后實施，由發(fā)包方承擔安全防護措施費用。
第十三條 關于竣工驗收和結(jié)算
1、竣工驗收
(1)工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應自接到乙方驗收通知后 日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收交移手續(xù)。
(2)工程未經(jīng)驗收合格時，甲方不得有任何的使用行為，否則視為甲方對該工程已經(jīng)驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。
2、結(jié)算
工程驗收合格后，乙方應將有關資料移交給甲方，雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議的，視為認可結(jié)算資料，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字確認，若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結(jié)算單上簽字的，視為結(jié)算單已經(jīng)得到了甲方的簽字確認。
第十四條 關于工程價款支付的約定
1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定：
(1)固定價格：本工程總價款為(大寫)： ;
工程合同 篇2
重慶 建筑工程有限公司項目
工程勞務分包合同
合同號：
發(fā)包方：重慶建筑工程有限公司
法定地址：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
傳真：
郵編號碼：
承包方：重慶市 建筑勞務有限公司
法定地址：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
傳真：
郵編號碼：
年 月 日
建筑工程勞務分包合同
發(fā)包方： 重慶 建筑工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方:重慶 建筑勞務有限公司 （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《安全法》的相關規(guī)定，甲方將 工程土建項目的勞務雙包項目（包工包輔料）分包給乙方完成。為了保質(zhì)保量地完成工程任務，明確雙方責、權、利，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，本著平等、互利、志愿的原則，特簽訂以下勞務合同，望共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱： 工程
二、工程地點：
三、建筑面積約 （以竣工圖為準）
四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工圖、圖紙會審紀要、設計變更、技術洽商實行全包干方式。即包工程質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包工期、包勞務、包機械設備、包周轉(zhuǎn)材料、包低值易耗品、包工程驗收合格（驗收費用由甲方承擔）。（工程所需要的人工費+機械費+周轉(zhuǎn)性材料、生產(chǎn)性輔助材料、耗材費、安全文明施工費、搭設臨設人工費及圍墻砌磚抹灰、鋼管、鐵絲、釘子和工人住宿房屋的搭設或住宿房屋租賃費）。
五、施工承包內(nèi)容:
1、（1）甲方負責主材，即：鋼材、商品砼、水泥、砂、石子、磚、外墻面磚、外墻涂料；甲方負責以下分部分項工程，即：消防、通風、水電、弱電、門窗、欄桿、防水、室內(nèi)涂料、節(jié)能保溫及電氣設備安裝。
�。�2）其余工程：攪拌機搭設、場地硬化、主體、內(nèi)外抹灰、模板安裝、內(nèi)外架搭設、鋼筋制作綁扎、1米以內(nèi)室外散水（水溝、蓋板、挖土）、輔材、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、機械設備、勞務用工等均由乙方負責。
2、乙方所用于本工程的塔吊機械、施工電梯、攪拌機、振動棒、腳手架材料、模板材料、二三級配電材料、鋼筋加工機械等進出場費、維修費、租金費、人工費、工具用具、各種租金等概由乙方負責并承擔費用。
3、施工用水由甲方負責提供接駁口，施工用水費用由甲方承擔，乙方工人生活用水由乙方承擔。
4、施工用電由甲方提供一級配電箱、電源線、機械設備、臨時電器線路，由甲方搭接。施工用電費用由甲方承擔，乙方工人生活用電由乙方承擔。
5、因天氣、道路等原因致使車輛無法進入施工現(xiàn)場，乙方應積極派出人員、機械配合，保證材料順利到場，施工現(xiàn)場內(nèi)的降排水及雨后基坑（槽）內(nèi)清理淤泥并運至施工現(xiàn)場范圍內(nèi)甲方指定地點產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
6、細化乙方工作內(nèi)容及細則
（1）、鋼筋工程：該工程設計圖紙及更改內(nèi)容（含基礎及預制構(gòu)件）、塔機基礎等工程所有鋼筋的制作、安裝、鋼筋的焊接、試件的制作，連墻筋的埋設，鋼材的上下車及場內(nèi)轉(zhuǎn)運，包括輔助材料（扎絲、焊條、切割片 、豎焊劑、焊鉗（線）、絕緣手套、鋼筋機械連接（包括鋼套管）、鋼筋保護層墊塊等，生產(chǎn)用具設備（焊機、面罩、斷線鉗、釘板、切斷機、對焊機、調(diào)直機、鋼筋撥絲機及勞動保護用品等）。
�。�2）、腳手架、模板工程：
①、腳手架工程：施工過程中所有內(nèi)、外防護腳手架（含整體提升腳手架）的搭拆及其調(diào)整；本工程施工過程中土建、保溫、防水工程等其他專業(yè)所需腳手架的搭拆；基坑臨邊防護；區(qū)內(nèi)變壓器防護；腳手架懸挑工字鋼制安；鋪設橋板、翻板；鋼筋作業(yè)防護棚的支拆；各種安全網(wǎng)的搭設及拆除；各種洞口及臨邊防護的`及時搭拆；接料平臺的支拆；鋪設橋板(鐵橋板)；采用工字鋼懸挑腳手架進行全封閉腳手架的搭設及拆除；井架圍護網(wǎng)、龍門架圍護網(wǎng)的支拆；攪拌機蓬、卷揚機蓬等與主體工程施工有關
的各種臨時設施的支拆；各層砼運輸?shù)兰暗乇霉艿乐Ъ苤Р�；各種洞口及臨邊防護的及時支拆；上人盤道、入口安全通道、工具式卸料平臺的安拆；樓梯防護；施工用電梯安裝過程中各上料口的調(diào)整及防護門的安裝；安全通道的搭設和拆除；外腳手架安全網(wǎng)上所有雜物及時清理；懸掛各種安全警示標語、標志、宣傳條幅；后期砌筑抹灰等所有用到腳手架的地方搭拆及其調(diào)整，所有腳手架用料的裝卸、倒運、刷黃黑道油漆（包含油漆）、修復上油、按甲方指定地點分類歸垛，要求腳手架保留至外墻裝飾工程完工后，方可拆除。
�、�、該工程（含基礎）砼結(jié)構(gòu)（含預制構(gòu)件）的模板制作、拼裝、拆除、整（清）理、打脫模劑、梁、板、墻等的模板支撐架體，天棚施工質(zhì)量必須達到清水不抹灰標準；
③、軸線、標高引測，并負責內(nèi)外裝飾時剃打砼的用工等；
�、�、包括周轉(zhuǎn)材料的上、下車，現(xiàn)場轉(zhuǎn)運，租賃材料的租、還并負責如數(shù)歸還，并包括輔助材料（釘子、鐵絲、廣線、砂輪片、對拉螺栓<片>、對拉止水螺栓桿（片）、筒蘭、焊條等）生產(chǎn)工具、設備（壓創(chuàng)機、園盤鋸、手提電鋸、電錘、電鉆及勞動保護用品等）。
3、砼及砌筑工程
�。�1）基礎：
�、僭摴こ虡俄艥仓�、地梁墊層（含墊層）以上的設計圖紙內(nèi)容及更改內(nèi)容等全部鋼筋制安、模板支設及砼澆筑、養(yǎng)護，基礎磚砌筑、基礎基槽（坑）〒0.50m范圍內(nèi)的挖填及清理，基礎坑槽（樁）混凝土澆筑前抽水及基底清理。
�。�2）主體
�、僭摴こ袒A地梁及以上的砼墻、梁、柱、板、樓梯砼的澆筑及養(yǎng)護（含預制梁、平板的制作、含鋼筋制安，養(yǎng)護）。
�、趬w砌筑（含墻筋植筋打眼及植筋膠）及屋面工程（防水層及保溫層除外）等的一切勞務用工。
�、郯ㄝo助材料、用具、設備（廣線、釘子、掃帚、鐵絲、灰桶、筒蘭、斗車、砼振搗器具及電纜線、方鏟、尺枋、角尺、切割機及勞動保護用品等）。
4、裝飾工程：
�。ê�、柱 （1）室內(nèi)裝飾：該工程室內(nèi)墻板、柱、梁面抹灰（原漿壓光）
與磚墻接觸外釘鋼絲網(wǎng)）及外墻滿掛鋼絲網(wǎng)、伸縮縫鋁皮蓋縫安裝、樓梯間及公共部位大理石或地磚、墻磚及踢腳線磚粘貼,混凝土地面（原漿壓光），細石混凝土樓面，樓地面踢腳線等(詳見施工圖建筑說明)及內(nèi)外涂料 、（含底層〒0.30m范圍內(nèi)的挖填及底樓地面人工打夯等）室內(nèi)外排水溝挖方、砌筑、溝蓋板制安等全部過程及室外1.0m寬砼散水、臺階、伸縮縫油膏灌縫，并負責水電、門窗、欄桿、設備安裝等分部分項到位后的洞后塞修補、填等工序，并負責竣工驗收前的清理打掃等設計施工圖及圖集所含內(nèi)容。
�。�2）外裝飾：外墻立面的裝飾抹灰，砂漿底灰、滴水線、外裝采用外墻漆裝飾（包括外墻裝飾材料），外墻漆的規(guī)格品牌以業(yè)主確定的為準，并負責提供節(jié)能外保溫及屋面保溫需用的腳手架及竹跳板周料和塔機或施工電梯的配合及其他分包項目周轉(zhuǎn)材料和機械設備的配合，甲方不補貼任何費用，做保溫后乙方未再抹灰的工程量也不調(diào)減。
�。�3）包括輔助材料、用具、設備（廣線、釘子、掃帚、礦棉<布>、鐵絲、灰桶、筒蘭、尺枋、切割片<機>電鉆、電錘及勞動保護用品等）；材料的上下車（磚、水泥、砂、石除外的其他乙方承包范圍內(nèi)的所有材料）等。
（4）內(nèi)、外墻、梁柱的抹灰必須兩遍成活，嚴禁使用干搓砂進行抹灰作業(yè)。
5、根據(jù)設計施工圖及現(xiàn)行施工規(guī)范及操作規(guī)程等，按協(xié)議約定的工期、質(zhì)量標準及安全文明施工標準，在約定的價格內(nèi)，乙方組織勞動力及提供設備、輔助材料，完成本工程的施工任務。
工程合同 篇3
委托方(簡稱甲方)：
被委托方(簡稱乙方)：
甲方委托乙方對其車間外墻翻新刷乳膠漆及車間外圍護欄除銹防腐進行施工，并簽訂以下合同。
第一條 作業(yè)范圍及內(nèi)容
生產(chǎn)車間外墻乳膠漆粉刷、生產(chǎn)車間外圍護欄除銹防腐。
第二條 合同承包形式
乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳膠漆為多樂士牌，防腐油漆所使用多樂士牌。
第三條 合同承包金額
1、 護欄防腐按50元一米，共計350米：17500元
2、 外墻乳膠漆(包工、料)共計：22310元
3、 兩個門衛(wèi)室(含包工，料，刷乳膠漆，清洗)共計1900元
4、 本合同總金額：41710元
5、 本合同金額為含稅金額，乙方提供正式發(fā)票。
第四條 結(jié)算方式
甲方在保潔結(jié)束日起7天內(nèi)為乙方結(jié)算所有工程款。 乙方開戶行：施工期自20xx年 月 日至 月 日止，時間為 天。
第五條 甲方責任和義務
1、 對乙方保潔粉刷進行監(jiān)督、檢查。
2、 為乙方作業(yè)人員提供工作期間的水、電、庫房等必要的工作條件且免費使用。
3、 在乙方工作中幫助協(xié)調(diào)與相關部門的關系。
4、 按甲乙雙方約定的時間支付乙方的保潔粉刷承包費用。
第六條 乙方責任和義務
1、 乙方粉刷的'墻面，要求顏色一致、表面平整、無裂紋
2、 乙方粉刷護欄油漆，要求顏色均勻，厚薄一致，無裂紋，無鼓包
3、 粉刷時不得將乳膠漆滴落在物件上。
4、 乙方要確保安全作業(yè)、若出現(xiàn)事故皆由乙方全部承擔、甲方不承擔任何責任。
5、 乙方在施工過程中不得影響甲方正常的辦公秩序。
6、 粉刷完畢后，要將物件表面及地面立即清掃和清理干凈。
7、 乙方要愛護甲方所有公司財物，不得有損壞和盜取、否則按原價或加倍賠償。
第七條 違約責任
甲乙任何一方不履行本合同約定的責任和義務時將視為單方面違約，違約方應向?qū)Ψ街Ц逗贤痤~的10%的違約金。
第八條 其他
1、 甲乙雙方對本合同約定的事項發(fā)生異議時，由雙方協(xié)商解決。
2、 本合同一式兩份，自雙方簽字或蓋章后有效。
甲方：
代表人：
年 月 日
乙方：
代表人：
年 月 日
工程合同 篇4
1、未取得建設審批手續(xù)的施工合同的效力如何認定?
發(fā)包人就尚未取得建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準建設的，應當認定合同有效。
發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。
2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規(guī)定的“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?
具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：
(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(2)資質(zhì)等級低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。
3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?
《解釋》第一條第(三)項規(guī)定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的相關規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。
4、勞務分包合同的效力如何認定?
同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：
(1)勞務作業(yè)承包人取得相應的勞務分包企業(yè)資質(zhì)等級標準;
(2)分包作業(yè)的范圍是建設工程中的勞務作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);
(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。
合同約定勞務作業(yè)承包人負責與工程有關的大型機械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設備采購等內(nèi)容的，不屬于勞務分包。
5、如何認定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?
建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構(gòu)或在冊的項目經(jīng)理等企業(yè)職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質(zhì)量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的，不予支持。
6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認定?
施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質(zhì)為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。
前述合同對質(zhì)量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關內(nèi)容處理。
7、當事人在訴訟前已就工程價款的結(jié)算達成協(xié)議，一方要求重新結(jié)算的，如何處理?
當事人在訴訟前已就工程價款的結(jié)算達成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結(jié)算的，不予支持，但結(jié)算協(xié)議被法院或仲裁機構(gòu)認定為無效或撤銷的除外。
建設工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結(jié)算協(xié)議無效的，不予支持。
8、承包人項目經(jīng)理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?
施工合同履行過程中，承包人的項目經(jīng)理以承包人名義在結(jié)算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道項目經(jīng)理沒有代理權的除外。
9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?
當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。
10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?
工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實的'，原則上對發(fā)包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經(jīng)濟決策的，原則上對發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對監(jiān)理人員的授權另有約定的除外。
11、固定總價合同履行中，當事人以工程發(fā)生設計變更為由要求對工程價款予以調(diào)整的，如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結(jié)算，在實際履行過程中，因工程發(fā)生設計變更等原因?qū)е聦嶋H工程量增減，當事人要求對工程價款予以調(diào)整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調(diào)整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結(jié)算，無法參照約定標準結(jié)算的，可以參照施工地建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結(jié)算。
主張工程價款調(diào)整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數(shù)量等事實承擔舉證責任。
12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，當事人要求對工程價款予以調(diào)整的，如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結(jié)算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調(diào)整工程價款的，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機構(gòu)參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。
因一方當事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。
13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結(jié)算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構(gòu)在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應系數(shù)，再用合同約定的固定價乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應付的工程款。
當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應當根據(jù)雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應根據(jù)工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。
14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，如何處理?
建設工程施工合同約定發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后一定期限內(nèi)予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結(jié)算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，不予支持。
建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，不予支持。
15、“黑白合同”中如何結(jié)算工程價款?
法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進行招標的建設工程，或者未規(guī)定必須進行招標的建設工程，但依法經(jīng)過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應當以備案的中標合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當?shù)亟ㄔO行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結(jié)算工程價款。
16、“黑白合同”中如何認定實質(zhì)性內(nèi)容變更?
招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質(zhì)量標準等中標結(jié)果的協(xié)議，應當認定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實質(zhì)性內(nèi)容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產(chǎn)、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容。
備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標準或施工工期發(fā)生變化，當事人簽訂補充協(xié)議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據(jù)。
17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?
建設工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗收合格，當事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。
18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?
《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經(jīng)受理的，應當裁定駁回起訴。
建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農(nóng)民工工資相關案件的意見》妥善處理。
19、違法分包合同、轉(zhuǎn)包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責任如何承擔?
實際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發(fā)包人為共同被告;實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。
20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?
不具有資質(zhì)的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔給付責任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。
掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。
21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?
承包人依據(jù)建設工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。
工程合同 篇5
關鍵詞：
建筑工程；工程合同；合同管理
1前言
隨著我國市場經(jīng)濟的繁榮，建筑行業(yè)迎來了其繁榮發(fā)展的階段，不僅規(guī)模和數(shù)量上有所發(fā)展，而且在建筑企業(yè)內(nèi)部的管理以及施工技術方面也有了質(zhì)的飛躍。并且隨著建筑工程領域競爭的加劇，越來越多的建筑企業(yè)認識到合同管理的重要性。建筑工程項目所具備的特點決定了合同管理對于項目的任何一個參與方而言都至關重要，是其維護自身合法權益的重要保障。而且由于建筑工程受自然氣候等條件的影響較大，工程實施過程中存在的風險因素較多，項目發(fā)承包雙方之間的糾紛屢見不鮮，而作為解決糾紛和矛盾的最根本的依據(jù)，建筑工程合同在工程項目實施過程中所扮演的角色非常重要，既能夠有效的解決發(fā)承包雙方之間的矛盾，維護各自的合法利益，同時又能夠為工程項目的順利實施提供更好的保障。
2建筑工程合同的重要性
合同是具有法律效益的協(xié)議，對于合同雙方而言具有約束作用，合同之中明確的規(guī)定了合同雙方的權利和義務，將工程項目實施過程中可能出現(xiàn)的問題給予了解決的方案和措施。建筑工程項目較比于其他項目而言，其具有的復雜性和風險性更多，未知因素也較多，這就決定了建筑工程合同對于項目各參與單位的保障性作用。而且由于建筑工程項目往往具備周期長、施工過程種類多以及技術復雜性高等特點，建筑工程合同所包含的條款更為繁雜，涉及到的范圍也更為廣泛。完善的施工合同能夠有效的劃分發(fā)承包雙方之間的權利和義務，能夠讓雙方在更為平等的基礎之上發(fā)揮其應有的作用，確保工程項目能夠順利的實施。而且由于建筑工程項目往往涉及到的風險因素較多，可能出現(xiàn)的影響工程項目順利進行的因素也較多，因此完善的合同能夠?qū)⒗婧惋L險進行更好的劃分，保護發(fā)承包雙方的工程參與積極性，并且以具有法律效益的手段來解決發(fā)承包雙方之間的利益糾紛，維護工程項目目標的實現(xiàn)。
3建筑工程合同的特點分析
3.1合同簽訂內(nèi)容容易出現(xiàn)歧義
建設工程合同應當具有嚴謹性，因為其具備約束合同雙方的法律效力。合同之中應當明確的規(guī)定雙方的權利和義務，違約責任等等，要以明確的方式將雙方所應當付出和得到的東西進行規(guī)定。但是建筑工程實施周期較長，其間可能發(fā)生的引起合同雙方利益變動的因素又較多，在合同簽訂之時難以有效的預料合同履行過程中出現(xiàn)的各類問題。因此往往在合同履行的過程中，出現(xiàn)了突發(fā)的狀況，合同雙方經(jīng)常會因為責任歸屬的問題而產(chǎn)生歧義。
3.2合同管理的范圍較廣
建筑工程項目所涉及到的領域很廣，其中所涉及到的部門、單位也很多。其中業(yè)主單位、施工單位作為工程項目最為主要的參與單位，其合同管理內(nèi)容更為復雜，所涉及到的協(xié)調(diào)關系也非常多。因此建筑工程合同在管理的過程中需要確保各單位認真履行職責并且相互協(xié)調(diào)配合，以合同管理的方式來規(guī)范項目各參與單位的合同行為，維護工程項目的共同利益。
3.3建筑工程實施周期較長
建筑工程合同實施周期長的特點完全是由于建筑工程項目特點所決定的。一項工程從決策到最終的運營可能需要幾年的時間，這期間所涉及到的工程合同不僅種類繁多，而且許多合同的周期都非常長。這就決定了建筑工程合同管理的工作是一個漫長的過程，需要與工程項目實施的過程同步，而且建筑工程合同管理還要綜合考慮諸多因素，每一個工程項目實施周期階段，都會有不同的工程合同簽訂，這其中的協(xié)調(diào)性和配合性都很重要，稍有疏忽就會造成工程項目的經(jīng)濟損失。
3.4工程合同容易出現(xiàn)變更
如前文所述，建筑工程項目的實施周期較長，其間可能發(fā)生的不可預見的.因素較多，因此工程合同經(jīng)常會隨著工程項目實施的實際情況而有所變更。因此在建筑工程合同管理的過程中，合同管理人員應當秉承動態(tài)管理的原則，根據(jù)工程實際情況而調(diào)整合同管理的策略，對于補充合同和變更合同的條款和內(nèi)容進行認真審查和管理，根據(jù)工程的實際情況簽訂更有利于合同雙方的工程合同，確保建筑工程項目能夠順利的實施。
4建筑工程合同管理中存在的問題
4.1法律意識淡薄
合同法所規(guī)定的合同最為基本的原則就是公平、公正，而由于建筑工程領域競爭的激烈，許多建設單位有意違背建筑工程合同的公平和公正的原則，刻意的在合同條款之中回避或者是轉(zhuǎn)移風險。這樣的行為很容易造成施工單位的項目參與積極性降低，甚至是危害建筑工程項目的整體質(zhì)量。甚至也有的發(fā)承包單位簽訂“陰陽合同”，這樣的行為不僅嚴重的影響了建筑工程市場的秩序，而且很容易造成合同雙方難以挽回的經(jīng)濟損失。另外還有違法轉(zhuǎn)包、違法發(fā)包等行為的存在，這類法律意識淡薄的合同管理行為嚴重的擾亂了建筑工程市場競爭的有序化。
4.2合同管理人員整體水平不高
建筑工程項目的特點決定了建筑工程合同管理的特殊性，管理人員既要具備合同管理方面的專業(yè)知識和職業(yè)能力，同時也要具備建筑工程方面的知識。這樣的合同管理人員才能夠更好的配合建筑工程項目的實施，以合同管理為手段來調(diào)動項目各參與單位的積極性。但是現(xiàn)階段我國建筑工程領域的許多合同管理人員的素質(zhì)并不高，專業(yè)技能水平也較低，而且許多建筑單位的合同管理人員數(shù)量明顯不足，不足以完成有效的建筑工程合同管理的工作。
4.3缺乏完善的合同管理制度
現(xiàn)階段的建筑工程領域，合同管理制度的不完善是許多建筑工程合同管理問題的根源。許多建筑企業(yè)認識到合同管理的重要性，但是卻并沒有制定較為完善的合同管理制度，而且行業(yè)內(nèi)部的合同管理工作也缺乏必要的理論性依據(jù)，這就使得許多建筑企業(yè)憑經(jīng)驗實行合同管理工作，甚至有的企業(yè)完全沒有相應的合同管理制度，無法做到合同管理過程中有效的監(jiān)督和考核等等，這就難免會使得建筑工程合同管理的執(zhí)行力度大打折扣，也為建筑工程項目有序的進行蒙上了一層陰影。
5建筑工程合同管理的有效措施建議
5.1提高法律意識
建筑工程合同只有在符合合同相關規(guī)定的基礎之上才能夠維護合同雙方的利益。對于這一點許多建筑企業(yè)應當給予高度的重視。在簽訂工程合同的時候要本著合法的基本原則。對于“陰陽合同”、違法分包、轉(zhuǎn)包等行為的工程合同，并不具備法律效力，也不能作為維護合同雙方合法利益的憑證。因此對于建筑企業(yè)而言應當積極提高自身的法律意識，對于工程合同的內(nèi)容從法律的角度來加以審查，形成依靠法律維護自身利益的意識，提高合同管理的認識。
5.2建立完善的合同管理制度
合同管理工作執(zhí)行力度的關鍵在于是否擁有一套完整的合同管理制度，作為建筑企業(yè)而言應當積極的完善自身的合同管理制度，以此為依據(jù)來規(guī)范自身在工程項目實施過程中的合同行為。建立完善的合同管理流程，建立相應的監(jiān)督和考核體系，實行責任制度，調(diào)動合同管理人員的工作積極性。另外也要設置專門的合同管理執(zhí)行機構(gòu)，配備專業(yè)性的合同管理執(zhí)行人才，確保合同管理的有效性和科學性，針對于發(fā)生的或者可能發(fā)生的合同變更要及時處理，并監(jiān)督變更合同的執(zhí)行情況，做到及時有效的應對。
5.3培養(yǎng)專業(yè)性的合同管理人員
建筑工程合同管理需要專業(yè)性的人才作為保障，作為建筑企業(yè)而言除了提高自身法律意識以及完善合同管理制度之外，還應當注重培養(yǎng)專業(yè)性的合同管理人員，建立專門的培訓體系，加強對于合同管理人員的法律素養(yǎng)培養(yǎng)，并對合同管理人員的建筑知識進行重點培養(yǎng)，全面提高合同管理人員的綜合素質(zhì)，使其能夠更好的配合建筑工程合同的實施，從合同管理
6結(jié)語
隨著我國建筑工程領域的不斷發(fā)展，建筑工程項目管理的內(nèi)容也越來越多，有效的合同管理顯然對于工程項目的順利實施具有很重要的意義。而且隨著我國建筑市場逐漸的規(guī)范化和法制化，合同管理的重要性更是得以凸顯，越來越多的建筑企業(yè)重視合同管理工作。針對于現(xiàn)階段建筑工程領域合同管理工作中存在的問題，建筑企業(yè)應當積極的結(jié)合于自身的實際情況來結(jié)語有針對性的解決，提高合同管理工作在其工程管理工作中的分量，以合同管理的方式來更好的確保自身的合法利益。并且加強合同管理制度的建立和完善，認真總結(jié)和吸收合同管理過程中的經(jīng)驗和教訓，合理的運用合同管理來規(guī)避不必要的風險，最大化的實現(xiàn)自身的合法利益。
工程合同 篇6
施工單位：（以下簡稱甲方）
承包單位： （以下簡稱乙方）
經(jīng)甲方對乙方的考核，同意將公司防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質(zhì)量、工程進度、工程安全的.原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。
一 、總則
1、 工程名稱：咸陽市玉泉苑公租房項目3#樓
2、 工程地點： 玉泉西路
3、 工程內(nèi)容：外墻壁做滌綸防水卷材兩道。
二、承包方式：
乙方包工、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價：
外墻滌綸防水卷材單層每平方米 7 元。
結(jié)算時按實際面積結(jié)算。（不含稅）
四、質(zhì)量標準：嚴格按國家規(guī)范施工及驗收。
五、雙方責任：
1、 甲方責任：
（1）應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
�。�2）應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
�。�3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸。
（4）甲方有權對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。
2、 乙方責任：
�。�1）聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告。
�。�2）按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
�。�3）應遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為。
（4）應嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修一年，保修金5%。
六、付款方式：完工后一次付清。
七．違約責任：
本合同簽訂生效后，甲，乙雙方應履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程總造價10%的違約金。
八.如發(fā)生合同爭議，有當?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁。
九、其它：
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，保修期滿后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲 方：西安山河建筑有限公司玉泉西路公租房項目部
代 表（簽章）：
乙 方：西安豫誠防水工程有限公司
代 表（簽章）：
年 月 日
工程合同 篇7
甲方： 身份證號：
乙方： 身份證號：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法律規(guī)定。結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方責任，確保工程順利完成，本著互利、誠實互相的原則，在公平、公正的基礎上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂如下協(xié)議，雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容：
1、乙方按照甲方要求負責運輸。
2、乙方保證每天正常情況下，汽車維修等)。
3、甲方保證貨車拉貨不斷(保障在路段上無阻礙)，每天每臺車輛不少于 趟以上(每月不少于趟)。
二、工程價款：
甲、乙雙方協(xié)議貨車運費定為 元/噸，以磅單為準，如山場運輸費用變動，則根據(jù)市場價定價。
二、結(jié)算方式：每月20日結(jié)帳。
三、合同期限：甲、乙雙方協(xié)議定為 年的'合同(合同滿期再續(xù))。
四、違約責任及賠償問題：
如果甲方違約，未按以上條款履行合同義務，則按每臺車 萬元作為賠償金支付給乙方。
本協(xié)議未盡事宜，雙方應本著平等互利的原則友好協(xié)商，
本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相關文章：
工程工程合同01-16
工程合同 工程合同簽訂11-16
工程工程合同【推薦】02-12
工程工程合同范文10-07
(精)工程工程合同10-03
有關工程工程合同03-01
標準工程工程合同02-05
工程工程合同書01-09
建筑工程工程合同04-12
常用版工程工程合同04-19