建筑工程施工合同(精選15篇)
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢?下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
建筑工程施工合同1
發(fā)包人: 承包人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程《施工合同》外相關(guān)補(bǔ)充施工內(nèi)容有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本補(bǔ)充協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:
工程內(nèi)容:
二、工期及質(zhì)量
增加工作內(nèi)容在施工計(jì)劃進(jìn)度關(guān)鍵線路上的監(jiān)理簽證相應(yīng)順延總工期,不影響工期的`不順延工期。工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
三、工程價(jià)款
補(bǔ)充施工內(nèi)容工程價(jià)款為 萬元整(其中:泵房:萬元、危險(xiǎn)品庫(kù)房:萬元、高低壓變配電房(開閉所): 萬元、擋土墻: 萬元)。以財(cái)政審核造價(jià)為結(jié)算價(jià)。
補(bǔ)充施工內(nèi)容工程價(jià)款的確定。補(bǔ)充工程內(nèi)容結(jié)算價(jià)一律套用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行相關(guān)定額及相應(yīng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和安全文明施工措施費(fèi)率確定,主材價(jià)格按施工期間當(dāng)?shù)匕l(fā)布的信息價(jià),結(jié)合監(jiān)理、發(fā)包方簽證進(jìn)行調(diào)整。
四、其它補(bǔ)充
工程施工過程中涉及的相關(guān)問題一律按原《施工合同》約定執(zhí)行。本補(bǔ)充協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
補(bǔ)充協(xié)議訂立時(shí)間:年 月 日
發(fā)包方(章):承包方(章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日年月 日
建筑工程施工合同2
一、工程名稱:xxxx建筑工程
二、工程內(nèi)容及工程量:xxxxxxx。
三、工程總造價(jià):大寫(¥xxx元)
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方應(yīng)按甲方提供的xxx施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,施工必須符合村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)該項(xiàng)工程要求達(dá)到:合格品。
五、約定施工工期:20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日六、工程款結(jié)算方式:甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金,無質(zhì)量問題到期返還)
七、資金來源:省、市、縣村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責(zé)任:甲方提供施工設(shè)計(jì)圖,乙方應(yīng)在開工前仔細(xì)核對(duì)甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題,應(yīng)及時(shí)與甲方取得聯(lián)系,解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工,環(huán)境保護(hù)措施,促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展,履行安全生產(chǎn)職責(zé),建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的.任何安全問題,均由乙方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)保期(一年):此工程質(zhì)保期x年(xxx年x月xx日均由乙方負(fù)責(zé)。
十、本合同經(jīng)雙方驗(yàn)收合格,簽字后生效,并結(jié)清全部款項(xiàng),隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的`成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損,乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同4
(GF——1999——0201)
合同編號(hào): 字 號(hào)
中華人民共和國(guó)建設(shè)部 制定 國(guó)家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價(jià)款
金額(大寫): 元(人民幣)
。ぃ 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的.洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時(shí)間: 年月 日
合同訂立地點(diǎn):
建筑工程施工合同5
發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方在北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
二、工程地址:
邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
三、建筑面積:
全框架結(jié)構(gòu)共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計(jì)算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計(jì)算)。注:括號(hào)內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計(jì)算面積,但水電由甲方負(fù)責(zé)施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內(nèi)容
1、主要內(nèi)容:
按照甲方要求和設(shè)計(jì)的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進(jìn)行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,0.00以下按實(shí)結(jié)算,并計(jì)算乙方的其它費(fèi)用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實(shí)計(jì)算。
3、水、電由甲方負(fù)責(zé)。
4、室內(nèi)留門洞,粉好門套,預(yù)制構(gòu)件由甲方購(gòu)買。
五、材料材料及工程質(zhì)量要求
1、主體工程質(zhì)量必須達(dá)到一次性驗(yàn)收合格、
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時(shí)接受甲方的`檢查、驗(yàn)收。
3、因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任,工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方按照甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)和重新施工,直至符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格為止,所有費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負(fù)責(zé)。
六、承包方式及合同價(jià)款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價(jià)格為220元/平方米,安全保險(xiǎn)由乙方負(fù)責(zé)。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實(shí)由甲方負(fù)責(zé)。機(jī)具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負(fù)責(zé)。內(nèi)鋼管腳手架、活動(dòng)架、扣件油頂由甲方負(fù)責(zé)及費(fèi)用,乙方負(fù)責(zé)綁扎,外架由乙方負(fù)責(zé)。
七、工期要求
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
八、付款方式
工程總價(jià)約為32.736萬元,簽訂合同預(yù)付乙方的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價(jià)的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價(jià)的33%。留2%竣工驗(yàn)收后一筆付清。
九、雙方責(zé)任
1、甲方應(yīng)保證工程款及時(shí)到位,防止資金問題而造成工程停工,而達(dá)不到預(yù)期進(jìn)度由甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方未按合同規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應(yīng)賠償給乙方造成的實(shí)際損失。
3、承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠(chéng)合作、自行遵守的原則,認(rèn)真履行職責(zé),協(xié)助保密等義務(wù)。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務(wù),承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同6
發(fā)包單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》和《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及本工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
一、工程概況:
建筑面積:平方米建筑高度:米
建筑層數(shù):層結(jié)構(gòu)類型:框架(磚混)
二、承包范圍與內(nèi)容:
室內(nèi)的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運(yùn)輸。
三、承包方式:
包人工費(fèi)。
四、承包價(jià)格:
按實(shí)貼面積計(jì)算墻面元/M2;地面元/M2。
五、工程期限:
從年月日到年月日結(jié)束(遇不可抗力順延工期,若無故拖延一天,罰款1000元)。
六、付款方式:
工程結(jié)束付工程造價(jià)的80%,交工后一個(gè)月內(nèi)付15%,余下5%維修期滿付清(建立身份證復(fù)印件式臺(tái)賬,人及證件必須相符,本人簽字并按手。。
七、質(zhì)量要求:
1、乙方承包的分項(xiàng)工程按國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,必須達(dá)到合格或優(yōu)良工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按圖施工,按規(guī)范施工,按現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員制訂的方案施工,聽從現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的指揮,積極主動(dòng)配合其它工種人員的.工作。
3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸,按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼,表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護(hù)工作。
4、因乙方原因?qū)е鹿こ踢_(dá)不到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,造成返工所發(fā)生材料及人工費(fèi)等經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),甲方不予計(jì)算工作量。工期不予順延,情節(jié)嚴(yán)重的,甲方有權(quán)終止合同。
八、機(jī)具的控制:
甲方提供垂直運(yùn)輸機(jī)械,其余運(yùn)輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求:
工人必須持證上崗,進(jìn)工地前必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)操作,必須按照國(guó)家安全施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求施工,禁止違章作業(yè),否則出現(xiàn)工傷事故,全部由乙方負(fù)責(zé)。
十、違約責(zé)任:
1、由于乙方原因,造成停工或窩工延誤的,每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應(yīng)妥善保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑物及設(shè)施,如造成損失照價(jià)賠償。
3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十一、其他約定:
1、乙方應(yīng)自覺愛護(hù)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的機(jī)械、工器具等其他財(cái)產(chǎn)且有保護(hù)本班組及其他班組成品半成品及其他勞動(dòng)成果的責(zé)任,如有破壞將追究其相關(guān)責(zé)任,工作完成后需及時(shí)清理場(chǎng)地;做到在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料,合理利用材料,杜絕浪費(fèi),如有浪費(fèi)則按其浪費(fèi)部分價(jià)值的二倍在結(jié)算中扣除。
2、其它未盡事宜,甲、乙方隨時(shí)協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同附件。
3、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,本合同自簽訂之日起至結(jié)束內(nèi)有效,待工程結(jié)束后自動(dòng)作廢。
甲方:乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
年月日年月日
建筑工程施工合同7
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方為了發(fā)展村級(jí)公益事業(yè),加快村級(jí)環(huán)境面貌提升進(jìn)度,計(jì)劃通過一事一議項(xiàng)目硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經(jīng)村民代表會(huì)議表決通過,甲乙雙方達(dá)成協(xié)議如下:
一、施工范圍:________村村內(nèi)主街道硬化________米,路寬________米,合計(jì)________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗(yàn)收日期:合同簽訂之日起________個(gè)月內(nèi)完工,完工后________個(gè)工作日內(nèi)由甲方按合同約定進(jìn)行驗(yàn)收。
三、合同金額:承包總價(jià)款_______________元、款計(jì)(大寫)_______________。
四、付款方式:完工后________日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的`原則,甲方在經(jīng)濟(jì)條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款,待工程完結(jié)后出示相關(guān)付款手續(xù)辦理工程款結(jié)清事項(xiàng)。
五、權(quán)利和義務(wù):甲方有義務(wù)為乙方施工提供便利,并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛,如乙方正常施工遭受村民攔阻,且甲方未盡調(diào)解義務(wù)造成的施工延期,乙方不負(fù)擔(dān)任何賠償責(zé)任,并有權(quán)力向甲方追討誤工費(fèi)用。
六、違約責(zé)任:乙方如果無正當(dāng)理由超期完工,每天支付________元賠償金;乙方超期________個(gè)月或因工程質(zhì)量問題達(dá)不到甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)視同違約甲方不負(fù)擔(dān)任何施工費(fèi)用。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同8
甲方:
乙方:
為加快園區(qū)的工程施工進(jìn)度,甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則。甲方同意將廠區(qū)內(nèi)的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權(quán)利及義務(wù)特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價(jià)及結(jié)算方式
1.人工挖土方:
8.0元
2.C10墊層:2303
3.C25砼基礎(chǔ)地梁構(gòu)造柱等:2603
4.砌磚:268元
5.模板制安:26元㎡
6.鋼筋制安:4300噸
7.粉刷:18元㎡
8.回填土:
4.0元3
9.內(nèi)外腳手架:
6.5元㎡
10.灌注樁:
95元
結(jié)算方式:各項(xiàng)目工程量以實(shí)際完成數(shù)量為準(zhǔn),另加18%施工企業(yè)管理費(fèi)。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實(shí)際工程量的.60%付款,余款待驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)再付。
四、施工期限:自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質(zhì)量:嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質(zhì)量要求必須符合國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量必須全部達(dá)到合格,如有質(zhì)量問題造成的返工必須由乙方負(fù)責(zé)。
六、施工安全:施工場(chǎng)地必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
七、其它事項(xiàng):甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效,本協(xié)議為一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
簽訂日期:
建筑工程施工合同9
按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項(xiàng)下工程的具體情況,雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點(diǎn):本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設(shè)工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質(zhì)量:參照國(guó)家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實(shí)際面積結(jié)算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng);辦理施工所涉及的各種申請(qǐng),批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物,設(shè)備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的.一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲,乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知10日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后二個(gè)月內(nèi)根據(jù)實(shí)際情形結(jié)算。
本合同簽署生效乙方派員進(jìn)駐工程建設(shè)場(chǎng)所后3日內(nèi),甲方支付總計(jì)工程款的30%,計(jì)人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
全部?jī)?nèi)外墻裝飾完畢后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個(gè)月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計(jì)工程款的10%,實(shí)際面積的差價(jià)與此同時(shí)結(jié)算。
6.2工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料[附件二],應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。
7.2凡由乙方采購(gòu)的材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具,陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
第10條 爭(zhēng)議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時(shí),雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用號(hào),墻,地粉砌使用號(hào);
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺(tái)牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質(zhì)量 驗(yàn)收效果 生產(chǎn)安全
建筑工程施工合同10
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就本項(xiàng)仿古建筑施工有關(guān)事項(xiàng),雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價(jià):
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價(jià)為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價(jià)不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔(dān))。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結(jié)算。
三、甲方責(zé)任
1、場(chǎng)地確保三通一平,即電通、路通、水通、場(chǎng)地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負(fù)責(zé)提供住宿費(fèi)、水電費(fèi)等。
3、甲方負(fù)責(zé)處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負(fù)責(zé)處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔(dān)。
四、乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方按照?qǐng)D紙完成四柱五樓牌坊工程的'承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負(fù)并文明施工。
4、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的平面、立面圖,結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式
乙方進(jìn)行,撥付工程構(gòu)件制作費(fèi)、主體材料費(fèi)為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負(fù)責(zé)是,乙方造成停工損失由乙方負(fù)責(zé)。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包人: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、國(guó)家建設(shè)部、和國(guó)家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則,雙方就本工程建筑幕墻及相關(guān)項(xiàng)目施工事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點(diǎn):
3、 承包內(nèi)容:
4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包質(zhì)量、包工期。
5、 工程主體結(jié)構(gòu)標(biāo)高米,承包工程最高標(biāo)高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期:
2、 竣工日期:
3、 合同工總?cè)諝v天數(shù)天。
4、 總工期內(nèi)容:包括施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、加工制作、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)安裝、
中間驗(yàn)收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤:如遇到以下情況,經(jīng)甲方代表簽證總工期則相應(yīng)順延。
、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現(xiàn)場(chǎng)不具備開工條件。
、谝蛟O(shè)計(jì)變更和工程量增加。
、垡恢軆(nèi)非乙方原因造成停電累計(jì)超過8小時(shí)
、芤蚺_(tái)風(fēng)、暴雨、地震、火災(zāi)等人力不可抗拒自然災(zāi)害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程預(yù)付款、進(jìn)度款、至使施工不能正常進(jìn) 行。
⑥乙方在施工中因甲方原因需變更設(shè)計(jì)及乙方認(rèn)為需甲方確認(rèn)的工程聯(lián)系單、備忘錄,甲方在七天未答復(fù)時(shí)。
6、 暫停施工:甲方和監(jiān)理派出的甲方或監(jiān)理代表認(rèn)為:
①甲方或監(jiān)理代表認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí),應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。
②乙方應(yīng)當(dāng)按甲方或監(jiān)理代表要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工程。乙方
實(shí)施甲方或監(jiān)理代表做出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,甲方或監(jiān)理代表應(yīng)當(dāng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。
、奂追交虮O(jiān)理代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù),乙方可自行復(fù)工。
、芤蚣追皆蛟斐赏9さ模杉追匠袚(dān)所發(fā)生的追加合同款,賠償乙方由此造成的損失,相應(yīng)順延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,工期不予順延。
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、 施工圖設(shè)計(jì):應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范
①玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范JGJ102-96。
、诮ㄖ粔G3035-1996。
③金屬與石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
、芙ㄖY(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB50009-2001。
、萁ㄖ拐鹪O(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001。
、奁渌航ㄖO(shè)計(jì)防火、防雷規(guī)范、鋁門窗標(biāo)準(zhǔn)、主要材料標(biāo)準(zhǔn)等。
2、 工程質(zhì)量驗(yàn)收:應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。
①質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的'評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到國(guó)家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)返工損失和違約責(zé)任。
②雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
3、 檢查和返工:
、僖曳綉(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖、施工方案以及計(jì)劃進(jìn)度施工,隨時(shí)接受甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
、诠こ藤|(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范部分,甲方或監(jiān)理代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求乙方拆除或重新施工,乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,工期不予順延。 ③甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行,檢查檢驗(yàn)不合格時(shí),影響正常施工的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工造成損失的、應(yīng)追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān),相應(yīng)順延工期。 ④甲方或監(jiān)理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應(yīng)追加合同價(jià)款,由甲方承擔(dān)。
4、 隱蔽工程的中間驗(yàn)收:
、俟こ叹邆潆[蔽條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位,乙方進(jìn)行自檢,并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知甲方或監(jiān)理代表組織驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄,驗(yàn)收合格,甲方或監(jiān)理代表在驗(yàn)收記錄上簽字后乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格,乙方在甲方或監(jiān)理代表限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新組織驗(yàn)收。 ②甲方或監(jiān)理代表不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過48小時(shí)。甲方或監(jiān)理代表未能按以上時(shí)間提出延期要求,不進(jìn)行驗(yàn)收,乙方可自行組織驗(yàn)收,甲方或監(jiān)理代表應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
、劢(jīng)甲方或監(jiān)理代表驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求,驗(yàn)收24小時(shí)后,甲方或監(jiān)理代表不在驗(yàn)收記錄上簽字,視為甲方或監(jiān)理
代表已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄,乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
、苤匦聶z驗(yàn),無論甲方或監(jiān)理代表是否進(jìn)行驗(yàn)收,當(dāng)其要求對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求對(duì)檢查部位進(jìn)行剝離或開孔,并在檢驗(yàn)后重新、覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格,甲方承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款,賠償乙方損失,并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格,乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用,工期不予順延。
五、 合同價(jià)款
1、工程總金額:(人民幣)2、工程付款方式:
。ㄒ唬╊A(yù)付款:合同簽訂后一周內(nèi),向乙方支付幕墻門窗工程合同總價(jià)的35%預(yù)付款,以支票形式匯入乙方賬戶。
(二)進(jìn)度款:
1) 每月按完成各項(xiàng)工作工程量的85%支付工程進(jìn)度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價(jià)90%.
3) 結(jié)算完成支付至結(jié)算總價(jià)的95%
3、工程量確認(rèn)和結(jié)算規(guī)則:
、僖云椒矫、米為計(jì)量單位的項(xiàng)目、竣工按見光面、外露面、展開面實(shí)際工程量結(jié)算。
、诩追教峁┑脑O(shè)計(jì)發(fā)生變更,經(jīng)甲方以簽證作結(jié)算根據(jù),調(diào)整合同價(jià)款。 ③建筑結(jié)構(gòu)有較大變化影響工程安裝,經(jīng)甲方簽證作結(jié)算依據(jù),調(diào)整合同價(jià)款。
、軋(bào)價(jià)確認(rèn)的材料,施工圖設(shè)計(jì)或其它因甲方要求變更時(shí)經(jīng)簽證調(diào)整合同價(jià)款。
、蓍T窗工程按門窗設(shè)計(jì)洞口尺寸計(jì)算面積。
建筑工程施工合同12
建設(shè)單位:______________
設(shè)計(jì)單位:______________
施工單位:______________
合同造價(jià):______________
合同編號(hào):______________
建設(shè)單位:______________(簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位:______________(簡(jiǎn)稱乙方)
甲方深圳施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,為了明確工程項(xiàng)目以及雙方責(zé)任,本著相互協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。
第一條:工程地點(diǎn):______________
第二條:工程內(nèi)容:______________(具體見施工預(yù)算)。
第三條:承包方式:包工包料包質(zhì)量。
第四條:工程總造價(jià):______________
第五條:付款方式
1、工程完成驗(yàn)收合格后,甲方支付給乙方全部工程款。
第六條:合同工期
一、雙方商定總工期天。
開工日期:_________年______月___日,竣工日期:_________年______月___日。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方代表同意后,工期可以順延。
1、工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
2、非乙方的原因超過______小時(shí)以上停水停電時(shí)。
3、不可抗力(如地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、雨災(zāi)等)。
三、由甲方責(zé)任造成的工期延誤,甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費(fèi)用,相應(yīng)順延工期。
四、乙方如無正當(dāng)理由不得拖延工期。
第七條:工程質(zhì)量要求:按設(shè)計(jì)規(guī)范要求,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第八條:材料設(shè)備:材料采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格產(chǎn)品。
第九條:工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責(zé)任。
一、甲方:
1、負(fù)責(zé)解決施工場(chǎng)地的'用水用電,保證乙方在施工期間的需求。
2、負(fù)責(zé)本工程涉及有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
3、組織工程竣工驗(yàn)收工作。
二、乙方:
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進(jìn)度情況。
2、做好施工安全工作,否則,發(fā)生安全事故,由乙方負(fù)全責(zé)。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、參加工程竣工驗(yàn)收工作。
第十條:工程完工后,質(zhì)量保修年。
第十一條:合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完工程驗(yàn)收交接和竣工結(jié)算后,其條款即告終止。
第十二條:本合同一式四份,其中:甲乙雙方各兩份,均具有同等法律效力。
甲方蓋章:_______________
乙方蓋章:_______________
法人代表(簽字):_______________
法人代表(簽字):_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同13
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實(shí)不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項(xiàng)目列入結(jié)算范圍,該項(xiàng)訴求與事實(shí)不符,故意擴(kuò)大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項(xiàng)目納入結(jié)算書,違背事實(shí)。
被答辯人訴稱其承包的實(shí)際工程量與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計(jì)、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實(shí)不符。事實(shí)是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實(shí),與實(shí)際工程量差距太大,工程量重復(fù)計(jì)算嚴(yán)重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書,結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時(shí),答辯人對(duì)工程總造價(jià)也進(jìn)行了核算,核算總造價(jià)為59.966665萬元?梢,被答辯人提供的結(jié)算書嚴(yán)重脫離事實(shí),核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價(jià)款與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價(jià)款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價(jià)款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計(jì)價(jià)方式隨意性大,與事實(shí)不符。
(一)被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價(jià)依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實(shí)際項(xiàng)目工程量的核算還是工程總價(jià)款的.核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實(shí)不符。即被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)就是不符合事實(shí)的,因此其要求的總價(jià)款當(dāng)然也是沒有事實(shí)基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定:_________________被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當(dāng)中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進(jìn)行工程造價(jià)的計(jì)算,多退少補(bǔ)。該30萬元最終應(yīng)從工程總造價(jià)中核減。但是被答辯人并未在工程總造價(jià)中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實(shí)不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生,與事實(shí)嚴(yán)重不符,同申請(qǐng)人核算的工程總造價(jià)差距更大,雙方對(duì)工程量以及工程總造價(jià)無法達(dá)成一致。鑒于對(duì)被答辯人提供的結(jié)算書真實(shí)性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報(bào)工程量以及工程價(jià)款的嚴(yán)重失實(shí),是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價(jià)總額無法達(dá)成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符。進(jìn)而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認(rèn)為應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,對(duì)工程范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程價(jià)款進(jìn)行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務(wù),維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對(duì)承包范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程造價(jià)、答辯人已支付金額進(jìn)行重新核定,以達(dá)到還原事實(shí)真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價(jià)款達(dá)成合意,進(jìn)而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補(bǔ),最終解決雙方爭(zhēng)議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
建設(shè)工程施工合同管理是規(guī)范建筑市場(chǎng)的重要內(nèi)容之一。近十年來,經(jīng)過建設(shè)行政管理部門的積極努力,合同備案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決,部分施工合同的內(nèi)容不夠詳細(xì),管理不到位,履約效果不甚理想。現(xiàn)結(jié)合我市合同備案善,就當(dāng)前合同備案的必要性、存在的若干問題及解決的對(duì)策的思路談一些認(rèn)識(shí)。
一、強(qiáng)化建設(shè)工程施工合同的備案管理是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求:
隨著我國(guó)加入WTO后建筑市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展,施工合同必將成為維系發(fā)承包雙方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)。強(qiáng)化建設(shè)工程施工合同的備案管理不僅是主觀需要,更是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。
首先,從社會(huì)制度和企業(yè)性質(zhì)看,我國(guó)目前是以公有制為主的多種經(jīng)濟(jì)形式并存的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),生產(chǎn)力水平不高,法制不健全,不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為時(shí)有發(fā)生,建筑市場(chǎng)承發(fā)包雙方的合同自律行為還比較差,F(xiàn)階段必須依靠政府有關(guān)部門的宣傳、監(jiān)督和管理,發(fā)揮政府職能部門的作用,才能使建筑市場(chǎng)不斷規(guī)范和完善。
其次,從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)秩序的狀況看,舊的體制雖然已被打破,但新的體制還沒有完全建立起來,人們?nèi)狈κ袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)所必需的法制觀念和行為規(guī)范,經(jīng)濟(jì)交往的隨意性和盲目性很大,加之投機(jī)和趨利的心理作用,使建筑市場(chǎng)交易秩序經(jīng)常處在一個(gè)不穩(wěn)定的狀態(tài),如果版面地強(qiáng)調(diào)施工合同簽約自由和企業(yè)自律,只會(huì)加劇建筑市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的混亂,使企業(yè)付出更加學(xué)生的代價(jià)。
其次,從企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的現(xiàn)狀看,一些企業(yè)的合同意識(shí)比較薄弱,廢止簽合同,不會(huì)用合同保護(hù)自身的合法權(quán)益,不知如何管理合同的現(xiàn)象仍很普遍。如:大連水陸工程局由于簽訂施工合同的隨意性,短短兩年時(shí)間就遺留了47起合同糾紛,花80多萬元,先后打了五年官司,造成直接經(jīng)濟(jì)損失400多萬元。沉痛的教訓(xùn),使他們認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)合同管理的重要性。此后,由于他們主動(dòng)申請(qǐng)備案鑒證,完善了合同內(nèi)容,使企業(yè)的合法權(quán)益得到了保障,經(jīng)營(yíng)狀況越來越好。
最后,我國(guó)加入WTO后,建筑市場(chǎng)將全面放開。國(guó)外建筑承包商
將進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng),如果我們業(yè)主不是以平等主體來進(jìn)行交易,仍然盲目地壓價(jià)、壓工期和要求墊資,就有可能被外國(guó)承包商援引“非歧視原則”而引發(fā)貿(mào)易糾紛。這就要求我們必須加強(qiáng)施工合同的規(guī)范化管理,樹立國(guó)際化意識(shí),以適應(yīng)加入WTO引發(fā)的新形式、新變化和新要求。
二、當(dāng)前建設(shè)工程施工合同備案面臨的`幾個(gè)共問題:
1、法律意識(shí)淡薄。一是有相當(dāng)部分企業(yè)對(duì)履行施工合同備案法定程序缺乏自覺性,承發(fā)包雙方簽訂了施工合同后,不按規(guī)定辦理備案手續(xù),回避建設(shè)行政主管部門的監(jiān)督管理;二是個(gè)別單位不采用國(guó)家統(tǒng)一的施工合同示范文本而自訂條款;三是部分發(fā)包方不執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī),而各行其是,甚至個(gè)別單位自定章程代替法規(guī),有的背地私下另行簽訂合同來約束承包方;四是個(gè)別承包方不具備法人資格,超越權(quán)限對(duì)外簽訂合同;五是有的單位不使用合同專用章。上述問題產(chǎn)生的原因,是由于某些領(lǐng)導(dǎo)及合同承辦人員的法律意識(shí)淡薄,對(duì)建設(shè)工程施工合同簽訂和改造應(yīng)具有嚴(yán)格的法定程序的重要性和必要性認(rèn)識(shí)不足。
建筑工程施工合同15
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號(hào)樓工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點(diǎn):長(zhǎng)治市----------。
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào): 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項(xiàng)目 。
二、合同工期
計(jì)劃開工日期: 年 月 日。
計(jì)劃竣工日期: 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù): 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合 合格 標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價(jià)格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補(bǔ)充條款的約定確定。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理: 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的.為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項(xiàng)目所在地辦公室簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長(zhǎng)治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點(diǎn):___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________
五、合同價(jià)款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:____年__月__日
合同訂立地點(diǎn):___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同12-11
建筑工程施工合同03-25
建筑裝飾工程施工合同02-27
關(guān)于建筑工程施工合同01-07
有關(guān)建筑工程施工合同02-20
樓層建筑工程施工合同通用11-25
建筑安裝工程施工合同04-19
關(guān)于建筑工程施工合同范文05-11
建筑工程施工合同精選15篇12-26
建筑工程施工合同(15篇)12-11