裝飾合同范文集錦九篇

　　隨著法律知識的普及，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的裝飾合同10篇，希望能夠幫助到大家。

裝飾合同 篇1

　　_____公司（以下簡稱甲方）為統(tǒng)一和提高___________________________（以下簡稱乙方）的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境，經(jīng)雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協(xié)議：

　　自協(xié)議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括：

　　門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝；

　　產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝；

　　產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝；

　　店內(nèi)主體色調(diào)的`制定、粉刷；

　　店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝；

　　甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。

　　自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

　　乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

　　甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象，并無違約情況，甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現(xiàn)）。

　　本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。

　　本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。

　　本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。

　　推薦合同范本。建筑裝飾工程施工合同（甲種本）。辦公樓裝修合同。裝飾裝修合同。廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同。裝修合同書樣本。裝修施工協(xié)議書

　　甲方：乙方：

　　辦公地址：辦公地址：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　代表人（簽字）：代表人（簽字）：

　　年月日 年月日

裝飾合同 篇2

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。

　　20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當制止，并及時向有關(guān)行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進行教育制止，提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構(gòu)造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應(yīng)當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應(yīng)當負擔的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。

　　2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現(xiàn)目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設(shè)崗兩個，保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運行�！钡�是，原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護公用設(shè)施的義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設(shè)施的義務(wù)。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復(fù)，致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的.電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。

　　4、不維護消防設(shè)施，甚至破壞消防設(shè)施。

　　依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應(yīng)當保障消防設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務(wù)，甚至破壞消防設(shè)施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。

　　根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權(quán)，在原告糾正錯誤履約行為前，有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝飾合同 篇3

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　本工程設(shè)計人：

　　聯(lián)系電話：

　　施工負責人：

　　聯(lián)系電話：

　　工程項目：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的'有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議(包括本合同附件和所有補充合同)：

　　第一條：工程概況

　　一、工程地址：___________________________________;

　　二、居室規(guī)格：房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛(wèi)________陽臺

　　1、_________室，計__________平方米;

　　2、_________廳，計__________平方米;

　　3、_______廚房，計________平方米;

　　4、_______衛(wèi)生間，計_________平方米;

　　5、__________陽臺，計__________平方米;

　　6、其他(注明部位) ，計 平方米。

　　總計：施工面積 平方米。

　　三、施工內(nèi)容：詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》、施工工藝表和施工圖

　　四、工程承包方式，雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。

　　(1) 乙方包工、包全部材料(見附表：乙方提供裝飾材料明細表);

　　(2) 乙方包工、包輔料，甲方提供主材(見附表：甲方提供裝飾材料明細表，見附表：乙方提供裝飾材料明細表);

　　(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表：甲方提供裝飾材料明細表)。

　　五、工程開工日期：20xx年 月 日

　　六、工程竣工日期：20xx年 月 日. 工程總天數(shù)： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設(shè)計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)

　　第三條：質(zhì)量要求

　　一、 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

　　二、工程驗收標準，雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　三、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：重慶市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

　　四、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

　　五、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　二、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表：乙方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收，材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。

　　三、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場(見附表：甲方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　一、 合同一經(jīng)簽訂甲方即應(yīng)支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經(jīng)甲方驗收合格時， 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經(jīng)驗收合格后結(jié)算， 金額________(大寫:______________)。

　　二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注：施工費包括裝修輔料費、人工費、設(shè)計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。

　　三、甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據(jù).)

　　四、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清約定工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　一、 因下列原因造成工期延期，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：

　　1、 工程量變化或設(shè)計變更;

　　2、 不可抗力;

　　3、 甲方同意工期順延的其它情況。

　　4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣

裝飾合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方（ ）認可與甲方于 年 月 日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》，對其中的材料設(shè)備和裝飾內(nèi)容再次確認無誤，并達成如下協(xié)議：

　　1、甲方為滿足乙方對住宅裝飾的個性化要求，同意乙方與 裝飾公司協(xié)商，對原有裝飾設(shè)計進行個性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內(nèi)容，不構(gòu)成對雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》的否定。

　　2、乙方可以提出工作、工序和材料設(shè)備的變更，所產(chǎn)生的費用由乙方與裝飾公司協(xié)商，單獨結(jié)算；所產(chǎn)生的質(zhì)量和保修責任，由乙方和裝飾公司協(xié)商并訂立相關(guān)合同。該合同約定的質(zhì)量標準不得低于杭州市房地產(chǎn)管理局發(fā)布的《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》，甲方對因此而引起的質(zhì)量異議與質(zhì)量問題不負任何責任。

　　3、因乙方對裝飾內(nèi)容的修改而造成的工期延誤，致使住宅裝修工程未能如期交付的，甲方可以延長交房日期；乙方負有不得影響整幢大樓和小區(qū)如期交付的義務(wù)，如因乙方的修改方案而影響其它業(yè)主正常使用住宅的.，乙方應(yīng)當排除障礙或恢復(fù)原狀，如造成損失的，應(yīng)當負賠償責任；甲方保留追究乙方相關(guān)責任的權(quán)利。

　　4、乙方所有相關(guān)的個性化裝飾修改，必須符合建設(shè)部頒發(fā)的《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并不得擅自更改以下部位：

　　1、住宅的外窗；

　　2、住宅外墻，以及有關(guān)影響建筑立面的任何修改；

　　3、室內(nèi)所有垂直管道及排風豎井；

　　4、住宅的進戶門；

　　5、影響建筑安全性的承重結(jié)構(gòu)；

　　6、陽臺的扶手欄桿；

　　7、移動更改或者擴大廚房衛(wèi)生間的位置及面積；

　　8、未經(jīng)設(shè)計認可的，在樓板上增加的非輕質(zhì)墻體或隔斷；

　　雙方已經(jīng)認真閱讀以上內(nèi)容并經(jīng)確認無異議，雙方簽字（或）蓋章后生效。本協(xié)議將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購房合同》的補充，并與購房合同具有同等的法律效力。

　　甲方簽字：（蓋章處）

　　年 月 日

　　乙方簽字：

　　年 月 日

裝飾合同 篇5

　　發(fā)包人（甲方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　委托代理人：________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　承包人（乙方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　法定代表人：________________電話：____________

　　本工程設(shè)計人：______________電話：____________

　　施工隊負責人：______________電話：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1。 工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點：__________________________________ 。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

　�。�1）承包人包工、包料；

　�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；

　�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。

　�。ǜ郊�即經(jīng)雙方當事人簽確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。）

　　第二條 施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

　　（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費（大寫）____________ 元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條 甲方工作

　　1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔的各種稅費。

　　第四條 乙方工作

　　1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2。 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4。 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5。 對于施工過程中的有關(guān)事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應(yīng)當及時并給予其必要的準備時間。

　　6。 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　7。 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第五條 關(guān)于工期

　　1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。

　　2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。

　　3。 因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

　�。�1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力的；

　�。�2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更；

　�。�3）因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（�。﹨^(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為；

　�。�4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費；

　　（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

　　第六條 關(guān)于材料供應(yīng)和保管

　　1。 任何一方負責提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽確認。

　　2。 對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。

　　3。 材料和設(shè)備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應(yīng)當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收

　　1。 工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb 50327—XX）為質(zhì)量評定驗收標準。

　　2。 甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù)；甲方不按時參加驗收的，工期應(yīng)予順延。

　　3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導(dǎo)致的'工程質(zhì)量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

　　4。 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)當自接到驗收通知后 天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。

　　5。 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應(yīng)予以確認。

　　6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準。

　　7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________

　　____________________________________________________________________ 。

　　8。 工程未驗收的，甲方不得先行使用。

　　第八條 關(guān)于工程價款及結(jié)算

　　1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次數(shù)____________ 支付階段或時間____________ 支付金額

　　第一次______________________ 支付____________ 元；

　　第二次______________________ 支付____________ 元；

　　第三次______________________ 支付____________ 元；

　　第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。

　�。�2）其他支付方式：______________________ 。

　　2。 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進行結(jié)算：

　�。�1）固定價格，本工程總價款為____________元；

　�。�2）單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。

　　a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

　　b。 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；

　　c。 實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；

　　d。 木工衣柜類面積為：實際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0。5平方米按0。5平方米計算，超出0。5平方米的按1平方米計算）；

　　e。 其他按項項目按項計算；

　　f。 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；

　　g。 估價項目測量后再具體報價；

　　h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預(yù)算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

　　3。 特別費用的約定：

　�。�1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。

　�。�2）施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。

　　（3）合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納；已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。

　�。�4）物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

　　4。 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料。

　　5。 工程驗收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條 工程預(yù)算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條 責任與罰則

　　1。 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

　　2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。

　　3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應(yīng)當賠償乙方因此造成的人工費損失。

　　4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

　　5。 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。

　　6。 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當及時采取措施避免損失擴大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

　　第十一條 雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條 附 則

　　1。 本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。

　　2。 本合同履行完成后自動終止。

　　甲方（簽）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________

　　現(xiàn)場代表（簽）：___________________ 現(xiàn)場代表（簽）： ____________

　　證件名稱：______________________ 證件名稱：_____________________

　　頒發(fā)機構(gòu)：______________________ 頒發(fā)機構(gòu)：_____________________

　　證件號碼：______________________ 證件號碼：_____________________

　　__________ 年 ____月____ 日

裝飾合同 篇6

　　(發(fā)包人)甲方：

　　(承包人)乙方：

　　項 目 名 稱：

　　甲乙雙方為進一步明確雙方的責任，確保合同的順利履行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1、工期

　　本工程工期為__天，從__年__月__日至__年__月__日止(遇

　　陰雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承擔責任)，乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同相關(guān)規(guī)定，在正常情況下，乙方不得以任何理由推違。

　　2、腳手架

　　由甲方免費提供鋼管，并免費搭建腳手架，因特殊原因造成腳手架無法搭建，需甲方通知乙方進行協(xié)商，采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢，甲方需通知乙方共同進行檢查，消除安全隱患。需整改的要進行整改，然后乙方施工隊才可進行施工。每幢外墻施工結(jié)束，由乙方通知甲方拆除腳手架，拆除期間嚴禁乙方施工隊在腳手架上施工。

　　3、施工工藝

　　A.內(nèi)外墻因破損嚴重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴重的，業(yè)主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿，乙方自行處理。

　　B.因業(yè)主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩子)

　　油漆工只負責用乳膠漆刷到，乙方不負責墻體的光潔質(zhì)量責任。

　　C.外墻乳膠漆按兩遍膩子，乳膠漆抹一底兩面施工，樓梯按先補灰后批膩，再刷乳膠漆的順序進行施工(局部墻體脫落嚴重由瓦工先行修補，油漆工再進行施工)，施工質(zhì)量應(yīng)規(guī)范標準。

　　D.陽臺欄桿油漆用調(diào)和漆，先除銹，刷防銹漆__道，刷面漆__ 道，木門窗外現(xiàn)刷調(diào)和漆__道。

　　E.施工工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求按圖紙和清單施行。

　　以上工藝流程必須達到驗收合格標準，如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔。

　　4、合同價款

　　本工程包工包料，造價為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。

　　無腳手架為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷，乙方自行處理。

　　內(nèi)墻乳膠漆為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。 圍墻粉刷__元/㎡，陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡

　　二、 工程質(zhì)量

　　按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)

　　乳膠漆顏色一致，一年內(nèi)不空鼓脫落，保修期為__年。

　　三、 安全管理

　　乙方必須按照國家相關(guān)安全制度規(guī)范進行施工，不準酒后上班，不準穿拖鞋、光腳上班，施工現(xiàn)場工人必須按規(guī)定戴好安全帽，確保安全施工。施工現(xiàn)場造成一切安全事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　四、 物料進場

　　需甲方提供倉庫免費存放(材料應(yīng)按甲方要求提供合格產(chǎn)品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承擔。

　　五、 付款方式

　　按進場人數(shù)每星期支付一次生活費，每人一天40元標準，施工到二十天時，支付(材料費、人工費)工程造價的`40%，工程完工支付總造價的75%，驗收合格后支付總工程款的95%，余下的5%作為保證金，待一年后無質(zhì)量問題一次性付清。

　　六、乙方工人進場時，由甲方負責安排住宿(水電費由乙方承擔)同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中，乙方要做到文明施工，少擾民。

　　七、乙方必須給予現(xiàn)場所有參與施工的人員購買意外保險

　　八、因甲方原因造成中途停工時，超過兩天，甲方要補償乙方在場人員的生活費，每天15元/人

　　九、補充

　　因甲方未按照合同規(guī)定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方無責任，同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。

　　若乙方違背上述條款任意一項，甲方有權(quán)終止其所參與的施工項目并追究

　　其相關(guān)違約責任。

　　此合同一式兩份，甲方乙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字生效，兩份合同具

　　有同等的法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法人： 法人：

　　電話： 日期：

　　電話： 日期：

裝飾合同 篇7

　　甲方：XXXXX房地產(chǎn)開發(fā)公司

　　乙方：大余縣新藝裝飾工程有限公司

　　甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關(guān)法律法規(guī)，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程

　　2．客戶名稱：江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　3．工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預(yù)計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù)，按實際工程量結(jié)算；增減設(shè)計或增減施工、安裝項目，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認，簽字蓋章后生效。

　　4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月

　　二、甲方責任

　　1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。

　　2．向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。

　　3．協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。

　　4．對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結(jié)算。

　　5．甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認。

　　6．及時履行乙方的其它協(xié)助義務(wù)。

　　三、乙方責任

　　1．乙方派出專職工地工程人員，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù)；解決由乙方負責的各項事宜。

　　2．嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責。

　　3．嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。

　　4．工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護。

　　四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　1．乙方施工隊進場一星期內(nèi)，甲方預(yù)付報價單中工程款總額的30%。

　　2．施工及安裝竣工后，以實際發(fā)生工程量并且按照預(yù)算項目報價結(jié)算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗收合格后給付至總工程款的95%，余款5%做為質(zhì)保金，一年期滿無異議后結(jié)清。

　　3．甲方同意乙方以甲方調(diào)整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數(shù)量的基礎(chǔ)約定。結(jié)算時以經(jīng)甲方認可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的'工程量為準。

　　五、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　本工程所需應(yīng)由乙方自購的施工材料，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對甲方造成損失的，所有責任由乙方承擔。

　　六、雙方責任的約定

　　1．因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延。

　　2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。

　　七、違約責任

　　1．由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，工期相應(yīng)順延。

　　2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。

　　3．因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方進行合同終止協(xié)商，并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意向大余縣法院起訴。

　　甲方（代表簽字）：

　　蓋章：

　　年月日

　　乙方（代表簽字）：

　　蓋章：

　　年月日

裝飾合同 篇8

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(或甲方代表)： 身份證號碼：

　　聯(lián)系地址： 聯(lián)系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業(yè)執(zhí)照號：

　　建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號：

　　注冊地址(或辦公地址)：

　　法定代表人或負責人： 聯(lián)系電話：

　　工程設(shè)計人： 聯(lián)系電話：

　　施工負責人： 聯(lián)系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　(一)工程地點：

　　(二)工程內(nèi)容(見附表一和四)

　　(三)工程承包方式，采取下列第 種方式：

　　1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(見附表二和三)。

　　3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

　　(六)工程期限 日。

　　開工日期： 年 月 日;

　　竣工日期： 年 月 日。

　　(七)工程價款(見附表一)：

　　本合同工程造價為(人民幣) 元;

　　金額大寫： 。

　　其中：材料費： 元，人工費： 元，

　　設(shè)計費： 元， 垃圾清運費： 元，

　　管理費： 元，其他費用: 元。

　　(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減，工程價款按實結(jié)算。

　　(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。

　　二、工程設(shè)計

　　(一)見重慶市住宅裝飾設(shè)計合同，其設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或作法說明，應(yīng)付的設(shè)計費由甲方另行結(jié)算。

　　(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求，經(jīng)雙方簽字認可，將會審意見記載于附表四內(nèi)。

　　(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時，以工程報價表為準。

　　三、工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責范圍等書面通知乙方。

　　四、甲方義務(wù)

　　(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托，有權(quán)對該房屋進行裝飾裝修。

　　(二)甲方委派代表全權(quán)負責合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。

　　(三) 施工前，向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。

　　(四)開工日前 天，若非乙方設(shè)計，甲方負責督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)，或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔其費用。

　　(七)負責協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。

　　(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。

　　(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。

　　(十)施工期內(nèi)，將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝后交付甲方。

　　五、乙方義務(wù)

　　(一)應(yīng)當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。

　　(二)乙方委派代表，全權(quán)負責合同履行，按設(shè)計要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的.文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。

　　(三)嚴格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—20xx)，確保工程質(zhì)量。嚴格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。

　　(四)保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。

　　(五)保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。

　　(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施，不得浪費。

　　(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。

　　(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證，甲方有權(quán)查驗。

　　(十)負責施工人員的管理及施工安全。

裝飾合同 篇9

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議。

　　第1條：工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.4承包方式：包清工

　　注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。

　　1.5工程期限：本工程年月日開工，于年月日竣工。

　　1.6合同定價：

　　第2條：甲方工作

　　2.1開工前三天，向乙方現(xiàn)場交底（裝修方案由雙方協(xié)商決定）。全部騰空或

　　部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3如確實需要拆改醫(yī)院建筑物結(jié)構(gòu)和設(shè)備管線，負責人道有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應(yīng)費用。

　　2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。

　　第3條：乙方工作

　　3.1參加甲方組織的作法說明現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4施工人數(shù)必須符合施工進度要求，嚴格執(zhí)行國家施工規(guī)劃、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定、嚴格按照作法說明進行施工，定期配合甲方做好各項質(zhì)量檢查驗收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運必須服從公司項目總監(jiān)的安排。乙方嚴格按照國家制定的安全措施、規(guī)范進行施工。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　3.6工程施工過程中，施工用的機械由乙方進行解決和保管。施工現(xiàn)場臨時的材料和搭建的設(shè)備，由乙方向甲方辦理借用手續(xù)，進行保管和維護。

　　第4條：關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

　　4.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未能驗收，需及時同時乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期。

　　第5條：關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　5.1雙方商定本合同價款采用可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　5.2付款方式：本合同生效后首付總工程款的40%;工程進度到一半時再付總工程款的50%;工程結(jié)束驗收合格后付總工程款的10%，全部付清。

　　5.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算的有關(guān)資料送交甲方，甲方自接到上述資料后三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內(nèi)結(jié)清尾款。

　　第6條：安全生產(chǎn)和防火

　　6.1甲方提供的做法說明應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和防火設(shè)計規(guī)范。

　　6.2因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方承擔由此產(chǎn)生的.一切經(jīng)濟損失。

　　6.3由于甲方確認的做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　6.4施工人員每次施工后要及時對現(xiàn)場的垃圾雜物進行清理，清理道指定的地點。

　　第7條：維修約定

　　7.1本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔免費保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為

　　7.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題，乙方實行有嘗維修。

　　第8條：爭議解決

　　8.1本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決�；蛘堄嘘P(guān)部門進行調(diào)節(jié)。

　　第9條：附件

　　9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。

　　9.3合同附件即工程量表（經(jīng)甲乙方共同簽字確認）共頁。

　　9.4本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　9.5本合同履行自工程款全部結(jié)算后自動終止。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

【裝飾合同】相關(guān)文章：

裝飾設(shè)計合同03-05

建筑裝飾合同04-10

裝飾材料合同02-11

裝飾公司合同02-12

裝修裝飾合同02-22

裝飾施工合同02-21

飯店裝飾合同02-13

裝飾裝修合同02-14

裝飾工程合同02-18

住宅裝飾合同03-06