工程承攬合同集錦15篇
在人們越來越相信法律的社會中,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編幫大家整理的工程承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工程承攬合同1
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的`____________%,即人民幣_____________(RMB________)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(RMB______)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。
3.5 其它事項
________________________________________________
4.合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5.安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________
乙方:___________________
地址:________________
地址:___________________
電話:________________
電話:___________________
傳真:________________
傳真:___________________
簽約代表:____________
簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡人員:________
指定聯(lián)絡人員:___________
工程承攬合同2
發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質(zhì)門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年日,結束工作日期:門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質(zhì)量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務。
七、工程價款的`支付和結算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
。3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結算后2個月內(nèi)支付至工程結算的95%;
。4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收,并在驗收后七天內(nèi)給予認可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設施,按相關操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場清,保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報甲方,并保護好現(xiàn)場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規(guī)定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
。ǘ┮曳綑嗬x務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
。1)乙方在門制作前,應自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進行實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現(xiàn)場條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理,負責施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發(fā)生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調(diào)整進度計劃。
3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
工程承攬合同3
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,行政法規(guī),遵循平等、自原、公平和誠實信用的.原則,雙方就本建設施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點:華同公司
工程內(nèi)容:彩板房主體,外墻,內(nèi)部截斷,室內(nèi)外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為400平方米,最后結算按照實際面積結算,實際面積以東南西北墻體邊緣計算;
2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內(nèi)完工。
五、工程質(zhì)量標準:符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設計施工,保證工程質(zhì)量,按期完工。
八、在施工過程中,乙方必須按國家有關安全生產(chǎn)操作規(guī)范施工,若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式:工程驗收合格后,工程量按實際完工的面積結算,一次付清。
十、付款方式
1.簽訂合同后,甲方先期支付乙方元工程款。
2.余款完工驗收后付清,不得拖欠。
十一、保修期限及范圍:保修期一年,保修期內(nèi)因施工質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方負責維修,但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
電話:電話:
簽定日期:20xx年xx月xx日簽定日期:20xx年xx月xx日
工程承攬合同4
承攬方:____(以下稱乙方)
定作方:____(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。
a、承攬項目名稱:______
b、承攬項目地點:______
c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:____。
e、承攬價格:以實際粘貼面積____元/㎡計算。
f、工程量計算方法:每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標準:
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結合本公司專業(yè)技術工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式:
工程完工驗收后__天內(nèi),結算全部工程款,置留工程總造價的__%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修__年,__年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的%保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的`滲漏水,承攬方不負責。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:____承攬方:____
定作方代表:____承攬方代表:____
____年__月__日
工程承攬合同5
甲方:內(nèi)蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司
乙方:呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設備,技術人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規(guī)范
第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結算,多退少補。
第九條付款方式:1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式:現(xiàn)金結算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的'質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人簽字:負責人簽字:
年月日年月日
工程承攬合同6
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有
關質(zhì)量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的.結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在______年______月______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
開戶行:
帳號:
簽訂日期:______年______月______日
工程承攬合同7
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):貴州佛龍開發(fā)有限公司
承包人(全稱):四川三和恒生建筑工程有限責任公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:貴州凱里小區(qū)建設項目
工程地點:貴州凱里市
工程內(nèi)容:由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內(nèi)容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍:設計圖所列的施工范圍
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
。、本合同協(xié)議書
。、中標通知書
。场⑼稑藭捌涓郊
。础⒈竞贤瑢S脳l款
。、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
。贰D紙
。、工程量清單
。、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)
______________________________
住所:_______________________________住所:
______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:
________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:
________________________________
電話:_______________________________電話:
______________________________________
傳真:_______________________________傳真:
______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:
__________________________________
賬號:_______________________________賬號:
______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:
_________________________________。
第二部分 通用條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款:是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設工程施工的需要訂立,通用于建設工程施工的條款。
1.2專用條款:是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結合具體工程實際,經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發(fā)包人:指在協(xié)議書中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人:指在協(xié)議書中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經(jīng)理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位:指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質(zhì)等級證書的單位。
1.7監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.8工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門:指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。
1.10工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.11合同價款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。
1.12追加合同價款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況,經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用:指不包含在合同價款之內(nèi)的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。
1.14工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,按總日歷天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。
1.15開工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
1.18施工場地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式:指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.20違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天:本合同中規(guī)定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
。1)本合同協(xié)議書
。2)中標通知書
(3)投標書及其附件 (4)本合同專用條款 (5)本合同通用條款 (6)標準、規(guī)范及有關技術文件
(7)圖紙
。8)工程量清單
。9)工程報價單或預算書
合同履行中,發(fā)包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師的`解釋時,按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在少數(shù)民族地區(qū),雙方可以約定使用少數(shù)民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規(guī)
本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī),由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規(guī)范
雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范的名稱;沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的,約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的,約定適用工程所在地地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范的,由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的,應負責提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用,由發(fā)包人承擔。
4、圖紙
4.1發(fā)包人應按專用條款約定的日期和套數(shù),向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應代為復制,復制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發(fā)包人承擔,承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務。
4.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發(fā)包人。
4.3承包人應在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5、工程師
5.1實行工程監(jiān)理的,發(fā)包人應在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。
5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師,其姓名、職務、職權由發(fā)包人承包人在專用條款內(nèi)寫明。工程師按合同約定行使職權,發(fā)包人在專用條款內(nèi)要求工程師在
行使某些職權前需要征得發(fā)包人批準的,工程師應征得發(fā)包人批準。
5.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明,但職權不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權相互交叉。雙方職權發(fā)生交叉或不明確時,由發(fā)包人予以明確,并以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中,發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權利或義務的事件時,負責監(jiān)理的工程師應依據(jù)合同在其職權范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時,按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外,負責監(jiān)理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
5.6不實行工程監(jiān)理的,本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人,負責監(jiān)理的工程師還應將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時,工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發(fā)出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經(jīng)理,項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔,延誤的工期相應順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
6.3工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發(fā)包人應承擔延誤造成的追加合同價款,并賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師,發(fā)包人應至少提前7天以書面形式通知承包人,后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。
7、項目經(jīng)理
7.1項目經(jīng)理的姓名、職務在專用條款內(nèi)寫明。
7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知,以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師,工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時,項目經(jīng)理應當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師提交報告。責任在發(fā)包人或第三人,由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
工程承攬合同8
甲方(業(yè)主):
乙方(承攬方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點:武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。
2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.2㎡。
二、雙方權利義務
1.乙方應加強對其施工人員的安全教育,在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的`財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從20xx年10月 日開始建設,到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質(zhì)保量的原則,加強質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
四、違約責任
由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
年月
乙方簽字: 年日日 月
工程承攬合同9
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的`水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
工程承攬合同10
甲方:_________________廣告裝飾有限責任公司
乙方:_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬________米,高________米的.廣告位廣告布安裝,時間為________年________月________日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________
工程承攬合同11
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
一、 甲方提供原料情況:
品(材料)名:
規(guī)格型號:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應辦法:
二、乙方加工產(chǎn)品的義務
1、質(zhì)量標準:
2、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
3、包裝要求及費用負擔:
4、交貨(運輸)辦法及地點:
5、貨款共計人民幣(大寫):
6、結算辦法及期限:
7、其他:
三、違約責任:
第一點:甲方的違約責任
。1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
。2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
。3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
。4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
。5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
。6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
。8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
。1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
。2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的',可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
。4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
。5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
。6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
。7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時間 止。
甲方:請?zhí)顚懚ㄗ鞣?/p>
乙方:請?zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人:
法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話
電話:填寫承攬方辦公電話
地址:填寫定作方住所
地址:填寫承攬方住所
開戶銀行:填寫定作方開戶銀行
開戶銀行:填寫承攬方開戶銀行
賬號:填寫定作方賬號
賬號:填寫承攬方賬號
年 月 日
年 月 日
工程承攬合同12
甲方:
乙方:
簽約地點:
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》,并經(jīng)充分協(xié)商,就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負責該顯示系統(tǒng)項目的設計、制作、安裝、調(diào)試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為:578138.00元。大寫:伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價8800,合價381304.00元
小計:¥381304.00元,大寫:叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍,亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統(tǒng)等費用
包括:鋼結構(框架結構、立柱)、控制系統(tǒng)(接收卡,發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設備(音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調(diào)試等。
小計:¥196834元,大寫:拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內(nèi)的全部項目內(nèi)容的價格體現(xiàn),投標報價應包括全部費用,任何漏報、少報的`費用均視為已包含在報價中,以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調(diào)試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
。1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
。2)顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
。3)對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
(1)及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
。2)甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協(xié)調(diào)。
(3)負責施工現(xiàn)場的有關辦證、與有關部門的聯(lián)絡、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關費用。
(4)在顯示屏安裝、調(diào)試開始時,即派出熟悉計算機應用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年(自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起),質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質(zhì)保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問題,乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統(tǒng)項目期總計30工作日,從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi),甲方應對整個顯示屏項目進行驗收,驗收標準依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術規(guī)范,乙方需提供整個項目各個部分的質(zhì)量檢測報告,以保證項目整體的質(zhì)量問題。
3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后,乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙,供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內(nèi),甲方預付乙方項目款20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項目驗收合格后,甲方在五個工作日內(nèi)將工程總價50%付給乙方,計:¥289069元。大寫:貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內(nèi)無質(zhì)量問題,甲方再付乙方工程總價20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期到期后十個工作日付清,計:¥57813元,大寫:伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
工程承攬合同13
甲方:
乙方:
根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲乙雙方充分協(xié)商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址:。
2、承包方式:采取包工包料的方式。
3、 工期:天(日歷天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
第二條甲方責任,權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作,使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、 電,并承擔相關費用。
4、 根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人,按合同及規(guī)范要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開窗,雙層鋼化中空玻璃,單價420元/m2×81 m2=34020元(大寫:叁萬肆仟零貳拾元)
2、玻璃幕墻,博克蘭玻璃,單層貼膜,45×100的鋁材做骨架,單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
。ù髮懀喝f玖仟玖佰玖拾元)
3、上海雙雄銅門廠,單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元(大寫:陸萬零壹佰陸拾元) 樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網(wǎng),單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門:單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房,45×75方管做骨架,8mm厚鋼化玻璃,單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛(wèi)浴門,1080元/條×5條=5400元
8、室內(nèi)門,2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價1280元/ m×65.8 m=84224元
第五條工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收,并辦 理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,須通知乙方,另約定驗收日期,但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收,則視為驗收認可。
3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前,甲方不得提前使用,如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的'工程而須返工的,乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額:(大寫)貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
。ㄐ懀
1、乙方完成1.2.3項的工程時,由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條 本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方:乙方:
簽訂日期: 年 月日簽訂日期: 年 月 日
工程承攬合同14
甲方:
乙方: 住址:
身份證號碼:
甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工,并就有關事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
框架 結構,層數(shù): 四層,總高度: 40 米,建筑面積約? 90000? 平方米。
二、工程地址:
雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道
三、承包形式:
1、本工程中的 砌體,二次構造砼 勞務工程,以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品: 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。
四、承包工作內(nèi)容及勞務承包單價:
1、工作內(nèi)容:
。1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體,包括主體構造,零星砌體等所有內(nèi)容;
。2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;
。3)、現(xiàn)場所有二次構造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁,零星等;
。4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿,二次構造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負責機器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負責修理,其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
。5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設單排腳手架;
以上工作內(nèi)容均需按照設計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務、施工機具費,承包范圍內(nèi)工作勞務費,搶工費及輔料費、民工的`社會保險費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用,按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價:
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式: 每月25日計量,次月15日按計量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進度情況,配合項目部進行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照執(zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權另請人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求:
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質(zhì)檢員,負責現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作,配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關的技術質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質(zhì)量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題,由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內(nèi)必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故,除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任,構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責任:
1、安全學習及交底:乙方在甲方工程期間必須學習安全生產(chǎn)相關的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產(chǎn)負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒后上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防范:乙方要認真搞好安全防范措施管理,必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關的法律、法規(guī)。
甲方:
乙方:
時間:
工程承攬合同15
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結構:----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結構,圍墻,地坪,
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同,
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
。3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
。4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為:固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內(nèi),甲方支付合同總價的%預付款,場平基礎完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。
二、結算:
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的,按國家合同法有關規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內(nèi)給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。
2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現(xiàn)場的`施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內(nèi)分送有關單位,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時,本合同簽訂之日起3 日內(nèi),甲方應向乙方提供有關技術資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確。
2、由乙方提供設計時,在本合同簽訂之日起3 日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會后3 日內(nèi),由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
。4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
。5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
。6)乙方項目負責人及有關人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。
4、乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質(zhì)保金為合同總價的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質(zhì)量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門顏色:
4、內(nèi)門顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話: 開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
日期:日期:
【工程承攬合同】相關文章:
工程承攬合同10-15
承攬工程合同12-30
工程承攬合同通用02-21
建設工程承攬合同01-16
工程承攬合同范本02-21
最新工程承攬合同02-07
工程承攬合同15篇01-23
工程承攬合同(15篇)02-21
工程承攬合同精選15篇03-21
工程承攬合同(集錦15篇)04-10