建筑工程的施工合同
隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編精心整理的建筑工程的施工合同，歡迎大家分享。
建筑工程的施工合同1
發(fā)包方：__________（簡稱甲方）
承包方：__________（簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方同意將社區(qū)維修及改造以包工包料形式發(fā)包給乙方施工，就此項目施工事宜，訂立本協(xié)議：
一、工程項目內(nèi)容地點：_______________
1、工程名稱：室內(nèi)維修裝飾2工程內(nèi)容:室內(nèi)維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚
2、承包付款方式：按乙方進場開工，預(yù)付工程款總額的30％，其后按工程進度付款：余下3％驗收合格無質(zhì)量問題一次付清。
二、工程價格：
1、廚衛(wèi)墻面采用：250215;330內(nèi)墻瓷片鋪貼。
2、衛(wèi)生間、廚房地磚采用：300215;300防滑地磚。
3、鋁合金無煙灶臺180元㎡。
4,內(nèi)墻涂料立幫XX得麗600,23元㎡
5、其他未涉項目，按市場價格甲、乙雙方商定價結(jié)算。
三、甲方責任：、甲方負責現(xiàn)場施工質(zhì)量監(jiān)督。
2、甲方負責協(xié)調(diào)施工期間周圍居民與施工所產(chǎn)生的'矛盾。
3、甲方負責辦理施工所需證件及協(xié)調(diào)相關(guān)執(zhí)法部門的工作。
4、甲方負責施工中水XX供應(yīng),確保乙方施工所需水電供應(yīng)。
5、甲方負責聯(lián)系乙方施工人員住宿及材料堆放場地
6,若甲方更改項目,應(yīng)承擔一切費用。
四、乙方責任：
1、乙方保證按合同工期完工（如遇特殊原因，工期順推）。
2、乙方施工必須保證質(zhì)量。
3、乙方施工應(yīng)盡量避免發(fā)生噪音，驚擾周圍居民。
4、施工期間，乙方應(yīng)保證安全施工.
5:乙方必須服從甲方人員管理
五、施工工期：自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工，共計
六,付款方式:
1 、乙方進場后首付工程款總金額的30％
2、竣工驗收合格后,依據(jù)乙方?jīng)Q算表甲方據(jù)實結(jié)清
七、未列入預(yù)算，預(yù)算報價單則，按實際增加結(jié)算。
八、工程驗收:
1 、乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內(nèi)甲方組織人員進行驗收.
2 、驗收標準以國家相關(guān)驗收評定標準為依據(jù).
3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延.
九、合同期限：
1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2 ,合同執(zhí)行期間,雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁.
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決；
4、本合同一式貳份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方代表簽字：_______________
乙方代表簽字：__________
立合同日期：________年____月日
建筑工程的施工合同2
甲方（業(yè)主）：_________ 乙方（承包方）：_________ 依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況 裝飾工程施工地點：_________ 施工內(nèi)容：_________ 承包方式：_________ 合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。 合同總價款（金額大寫）：_________ 其中：人工費_________元，材料費_________元。（見附表
一）
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備，并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔相應(yīng)費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：
（1）甲方不能按約定提供開工條件。
（2）設(shè)計變更和工程量變化。
（3）甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方�?yīng)補償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。
四、工程價款支付 開工日前三天，甲方支付總價款的_________%，計_________元; 工程日期過半，甲方再支付總價款的_________%，計_________元; 驗收合格____日內(nèi)，甲方支付總價款的剩余部門，計_________元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表（見附表
二）。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的.損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備，必須有材料設(shè)備表（見附表
三）注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更 在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單（見附表
四）后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負責賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為依據(jù)，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1.2乙方應(yīng)認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應(yīng)當向甲方提交工程驗收單（見附表
五）。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________.
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為：_________.（本條
2.2和
2.3款的內(nèi)容過多可另加頁）
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責任 甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無法履行的行為，甲方應(yīng)承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方可以按下述第_________種方式解決：
1.由_________仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定_________
二、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括：
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4.補充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。 業(yè)主（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯(lián)系電話：_________ ________年____月____日 承包方（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯(lián)系電話：_________ ________年____月____日
建筑工程的施工合同3
甲方：_______
乙方：_______
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞務(wù)合同期限
第一條、本合同勞務(wù)期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內(nèi)容
第二條、甲方同意根據(jù)乙方工作需要，派遣人員_____名擔任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應(yīng)遵守乙方依法制定的規(guī)章制度，服從乙方管理。
三、勞務(wù)保護和勞務(wù)條件
第四條、乙方負責對甲方進行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞務(wù)安全、勞務(wù)紀律和甲方規(guī)章制度的教育。
第五條、乙方承擔甲方派遣人員（本市外）入店車費，負責工作期間住宿。
四、勞務(wù)報酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的，甲乙雙方應(yīng)變更勞務(wù)合同并及時辦變更合同手續(xù)：
1、甲乙雙方協(xié)商一致的；
2、立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的。
五、當事人約定的其他內(nèi)容
第八條、乙方同意付甲方準備金（月總工資的20%）______元，準備金由乙方提供派遣計劃的同時交付，準備金計入首月工資內(nèi)。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；
2、嚴重違反勞務(wù)紀律和規(guī)章制度的；
3、嚴重失職、營私舞弊，對乙方利益造成重大損害的；
4、被依法追究刑事責任的'。
第十條、雙方解除合同應(yīng)提前30天通知對方、雙方當事人在合同期滿30日內(nèi)可向?qū)Ψ嚼m(xù)訂合同。
六、違約責任
第十一條、甲乙雙方必須嚴格履行勞務(wù)合同，除遇有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞務(wù)合同的有關(guān)內(nèi)容外，任何一方違反合同給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責任大小，給對方賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
七、勞務(wù)爭議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當事人應(yīng)當自勞務(wù)爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方：_______
乙方：_______
代表人（簽字）：_______
代表人（簽字）：_______
身份證號碼：_______
身份證號碼：_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程的施工合同4
發(fā)包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話：________
承包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話：________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：________工程地點：________工程內(nèi)容：________工程立項批準文號：________資金來源：________工程承包范圍：________
二、合同工期風險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為：________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中：
(1)安全文明施工費：人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額：人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價格形式：________________風險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標準風險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的`材料設(shè)備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權(quán)：___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán)：_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)：________________________________。
3、不實行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：___________________________________。
4、承包人代表姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權(quán)：_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權(quán)：___________________________________________________。
七、工程價款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi)，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，____日內(nèi)甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標準進行質(zhì)量控制，每道工序完成后，專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進行檢查。
2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進行放樣，由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對測量放樣進行復(fù)測，保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后，在平整度符合規(guī)定標準的基礎(chǔ)上，采用灌砂法進行檢驗路X壓實度，檢驗合格，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時進行復(fù)核檢查，特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應(yīng)進行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的，發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題，應(yīng)當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
十、違約責任發(fā)包方、承包方應(yīng)當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)當支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
承包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
建筑工程的施工合同5
(GF——1999——0201)
合同編號： 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)
�。ぃ� 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的.組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
合同訂立時間： 年月 日
合同訂立地點：
建筑工程的施工合同6
建設(shè)單位：_______________ (以下簡稱甲方)
施工單位：_______________ (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項下工程的具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：
第1條工程概況
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地點：_______________。
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建。
1.4承包方式：包工包料。
1.5建設(shè)工期：本工程自_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。
1.6工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求。
1.7合同價款(人民幣大寫)：______元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算)。
第2條甲方工作
2.1開工前______天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。
2.2指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量，進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應(yīng)費用。
第3條乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃(附件一)，交甲方審定。
3.2指派______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設(shè)備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工______小時以上，工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應(yīng)向乙方支付由此增加的`費用。
5.3甲，乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知______日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后，甲方分______次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結(jié)算后______個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設(shè)場所后______日內(nèi)，甲方支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
全部工程完成甲方試用______個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的______%，實際面積的差價與此同時結(jié)算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內(nèi)審查完畢。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負責采購供應(yīng)的材料(附件二)，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料，設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
第10條爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條附則
11.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方：_______________乙方：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程的施工合同7
發(fā) 包 人：(以下簡稱甲方)
承 包 人：(以下簡稱乙方)
說明：本合同根據(jù)____省建設(shè)廳推行的《____省建設(shè)工程標準施工合同》編制而成，作為發(fā)包人和承包人的合同簽訂的版本，合同條款須根據(jù)招標文件的要求及承包人的投標文件內(nèi)容適當調(diào)整補充;
第一部份 協(xié)議書
一、工程概況
工程名稱：拘留所遷建工程
工程地點：石鼔鎮(zhèn)原知青場
工程規(guī)模及內(nèi)容：辦公樓4層，監(jiān)房2層，高度16.5米，總建筑面積6849.22平方米
結(jié)構(gòu)形式： 框架
工程立項、規(guī)劃批準文件號：高發(fā)改審函【】16號
資金來源：爭取上級支持，不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù)：235天。
擬從________年____月____日開始施工，至________年____月____日竣工完成
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：要求達到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收標準 (GB50300-)合格以上。
五、合同價款
合同總價(大寫)：(小寫)： 7 元。
項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
詳見經(jīng)確認的工程量清單報價單或施工圖預(yù)算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的`文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同
第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規(guī)定一 致。
七、詞語含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同
第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應(yīng)當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時間：________年____月____日
訂立合同地點： 公安局會議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 即時 生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程的施工合同8
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的`工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程的施工合同9
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計算規(guī)則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條、承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條、質(zhì)量要求：
合格工程
第四條、開竣工日期：
本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機費支付辦法：
按照形象進度撥付。基礎(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C費的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總?cè)藱C費的100%。
每次付款，由乙方寫出書面報告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見，審批后撥付。
第六條、雙方責任
一、甲方責任
(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng)，協(xié)調(diào)好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時供應(yīng)，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗收。
(五)負責協(xié)調(diào)社會、主管部門及四鄰關(guān)系。
二、乙方責任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行施工。
(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。
(三)認真組織施工，編制施工進度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標等，嚴格執(zhí)行措施條款，確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計劃。
(五)編制現(xiàn)場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責每天將施工現(xiàn)場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現(xiàn)場無長流水、無長明燈，場地無積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的`發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發(fā)的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內(nèi)扣除。
(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包，如轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)中止合同，下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現(xiàn)場的臨時用電應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，嚴格執(zhí)行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條、工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以內(nèi)的甲方不付，壹千元以外計入決算。施工現(xiàn)場無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程的施工合同10
甲方：
乙方：
甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格每平方米人民幣大寫：__________________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的'墻體。
四、付款方式合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預(yù)付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責任甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求主體工程工期為__________________天（日歷__________________天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________
乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程的施工合同11
甲方：
乙方：
為加快園區(qū)的工程施工進度，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內(nèi)的公共廁所工程以包工包料的`形式承包給乙方施工，為明確雙方權(quán)利及義務(wù)特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價及結(jié)算方式
1.人工挖土方：
8.0元
2.Ｃ10墊層：2303
3.Ｃ25砼基礎(chǔ)地梁構(gòu)造柱等：2603
4.砌磚：268元
5.模板制安：26元㎡
6.鋼筋制安：4300噸
7.粉刷：18元㎡
8.回填土：
4.0元3
9.內(nèi)外腳手架：
6.5元㎡
10.灌注樁：
95元
結(jié)算方式：各項目工程量以實際完成數(shù)量為準,另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式：甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個月內(nèi)再付。
四、施工期限：自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質(zhì)量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質(zhì)量要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準，工程質(zhì)量必須全部達到合格,如有質(zhì)量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效，本協(xié)議為一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：
簽訂日期：
建筑工程的施工合同12
單位(甲方)：______________________________
施工單位(乙方)：__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據(jù)該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱：_______________________。
二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經(jīng)甲方簽證認可后按實結(jié)算;養(yǎng)護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè)，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的._______%;
2.第二次付款，在草皮鋪設(shè)過半后，甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程的施工合同13
建設(shè)單位：設(shè)計單位：
施工單位：
合同造價：
合同編號：
建設(shè)單位：（簡稱甲方）
施工單位：（簡稱乙方）
甲方深圳施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》
規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保
施工項目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。
第一條：工程地點：
第二條：工程內(nèi)容：（具體見施工預(yù)算）。
第三條：承包方式：包工包料包質(zhì)量。
第四條：工程總造價：
第五條：付款方式
1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。
第六條：合同工期
一、雙方商定總工期天。
開工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方代表同意后，工期可以順延。
1、工程量變化和設(shè)計變更。
2、非乙方的原因超過4小時以上停水停電時。
3、不可抗力（如地震、臺風、火災(zāi)、雨災(zāi)等）。
三、由甲方責任造成的.工期延誤，甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增
加費用，相應(yīng)順延工期。
四、乙方如無正當理由不得拖延工期。
第七條：工程質(zhì)量要求：按設(shè)計規(guī)范要求，質(zhì)量達到合格標準。
第八條：材料設(shè)備：材料采用國家標準合格產(chǎn)品。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責任。
一、甲方：
1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。
2、負責本工程涉及有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
3、組織工程竣工驗收工作。
二、乙方：
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。
2、做好施工安全工作，否則，發(fā)生安全事故，由乙方負全責。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、參加工程竣工驗收工作。
第十條：工程完工后，質(zhì)量保修年。
第十一條：合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結(jié)算后，其條款即告終止。
第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。
甲方蓋章：乙方蓋章：
法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）：
年月 日 年 月日
建筑工程的施工合同14
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方新鄉(xiāng)市平原新區(qū)東合角村道工程（總長度1。4公里）施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作，即實行“包工不包料”，甲方自備材料，乙方只負責施工。
二、承包費用：_________________元/㎡
三、支付方式：施工隊進場預(yù)付_________________元，5天后再付_________________元，經(jīng)驗收合格后付_________________元，剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期：_________________乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定：
1、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的`材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責，與甲方無任何關(guān)系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；
3、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：_________________
乙方（簽字）：_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建筑工程的施工合同15
甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責任和義務(wù)
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務(wù)：●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設(shè)備材料，并保證材料的質(zhì)量;乙方應(yīng)在保證工程質(zhì)量和工程進度的前提下完成如下工作：●場地的管道安放及布線●設(shè)備的安裝調(diào)試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后，乙方開始對現(xiàn)場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術(shù)人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單，
3、在實際施工過程中，根據(jù)具體情況，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方有權(quán)利要求甲方按照原設(shè)計方案施工。
2、由于乙方因設(shè)備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場條件限制等原因?qū)こ讨刑岢龅男薷捻椖�，必須向甲方出具工程�?lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權(quán)利要求乙方按照原設(shè)計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監(jiān)控圖象清晰，符合國家規(guī)范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據(jù)。
4、工程完工，乙方應(yīng)根據(jù)實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護乙方提供質(zhì)量保證。在工程驗收合格后________年內(nèi)，因設(shè)備自身質(zhì)量問題發(fā)生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設(shè)備損壞，乙方有償提供設(shè)備配件。
七、合同金額監(jiān)控設(shè)備及安裝調(diào)試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統(tǒng)完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的.款項。
4.合同執(zhí)行過程中工程量的增減，則根據(jù)工程聯(lián)系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務(wù)乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應(yīng)時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風、地震和其它經(jīng)甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應(yīng)按國家經(jīng)濟合同法有關(guān)條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設(shè)備清單〉
3.本合同執(zhí)行過程中，所有補充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
【建筑工程的施工合同】相關(guān)文章：
建筑工程施工合同12-11
建筑工程施工合同03-25
建筑工程施工合同范例01-03
有關(guān)建筑工程施工合同02-20
關(guān)于建筑工程施工合同01-07
施工合同范本建筑工程合同02-03
建筑工程施工合同范本02-06
建筑工程內(nèi)部施工合同范本04-23
建筑工程施工合同范本08-08