鋁型材加工合同

時(shí)間：2023-02-10 10:51:22 其他合同范本我要投稿

加工合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
委托加工合同推薦度：
家具加工合同推薦度：
服裝生產(chǎn)加工合同推薦度：
相關(guān)推薦

鋁型材加工合同

　　隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編整理的鋁型材加工合同，希望對(duì)大家有所幫助。

鋁型材加工合同

鋁型材加工合同1

　　承攬方：（以下稱甲方）

　　定作方：（以下稱乙方）

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》之規(guī)定，現(xiàn)就乙方委托甲方加工門窗鋁型材有關(guān)事宜，遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂合同條款如下：

　　一、加工門窗鋁型材的規(guī)格、數(shù)量及價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格=鋁錠價(jià)格15880。00元+加工費(fèi)6400。00元，鋁錠價(jià)按甲乙雙方簽訂合同當(dāng)日上海有色金屬網(wǎng)長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁錠均價(jià)計(jì)算，計(jì)價(jià)格為：元/噸。

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行g(shù)b5237—20_；gb/t6892—20_ 。

　　三、包裝物不超過產(chǎn)品重量的5%，誤差在±1。0以內(nèi)。

　　四、交貨地點(diǎn)：乙方所在地。

　　五、乙方下達(dá)訂單貳拾肆小時(shí)后變更訂單需向甲方交納全部訂單1。0%的生產(chǎn)費(fèi)用。

　　六、交貨時(shí)間：乙方遞交訂單且預(yù)付定金30%到達(dá)甲方指定賬戶后1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的`1。0%賠償乙方損失。

　　七、運(yùn)輸方式：甲方負(fù)責(zé)將所有貨物按照合同規(guī)定時(shí)間送到乙方所在地。貨物送達(dá)乙方后，乙方委托門窗廠驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明（具體注明貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及金額），由門窗廠有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽名并蓋章。貨物到達(dá)乙方，除因產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。

　　八、提出產(chǎn)品質(zhì)量異議期限：乙方收貨后如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議，應(yīng)及時(shí)以書面形式提出，否則視為乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無異議。

　　九、付款及結(jié)算方式：

　　甲方在發(fā)貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款后甲方發(fā)貨，乙方預(yù)交定金折抵貨款，所有貨款應(yīng)直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。

　　十、違約責(zé)任

　　a）乙方對(duì)甲方的產(chǎn)品提出異議，經(jīng)驗(yàn)證確屬產(chǎn)品自身質(zhì)量存在的問題或者與乙方要求加工的規(guī)格型號(hào)不符，甲方應(yīng)及時(shí)予以更換，由此產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、延誤工程損失由甲方承擔(dān)。

　　b）甲方未能按時(shí)向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價(jià)值的1。0%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時(shí)付款導(dǎo)致的延期除外。

　　c）在合同履行期間，任何一方無正當(dāng)理由擅自終止合同，違約方應(yīng)按尚未履行的貨物價(jià)值的30%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　d）乙方保證交付給己方的付款票據(jù)真實(shí)、合法、有效。

　　十一、合同有效期：自20_年2月23日始，至工程結(jié)束。

　　十二、如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

鋁型材加工合同2

　　供方：

　　需方：

　　一、產(chǎn)品名稱、合金狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、含包裝單價(jià)、金額

　　二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按GB5237—20xx標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、工程名稱： **小區(qū)

　　四、生產(chǎn)周期：生產(chǎn)供貨周期 15 日(即合同簽定之日起至貨到**市)。

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用承擔(dān)：汽運(yùn)，供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。

　　六、檢斤方式：以****鋁業(yè)有限公司廠內(nèi)檢斤為準(zhǔn)，合理損耗+3‰。

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)：供方每噸型材包裝物重量和噴涂重量不超過10%。

　　八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方法及提出異議期限：需方在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并馬上通知供方，供方代表在 12 小時(shí)之內(nèi)到達(dá)需方所在地，經(jīng)雙方驗(yàn)證，確屬供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方包退包換，如因需方保管不善或人為損壞，責(zé)任由需方負(fù)責(zé)。

　　九、結(jié)算方式及期限：現(xiàn)金或銀行匯票，合同簽訂之日起 12 小時(shí)內(nèi)需方支付本合同總額20%的預(yù)付款約人民幣 5000 元給供方。供方收到需方所支付的本合同確定的預(yù)付款及相對(duì)應(yīng)的型材訂單后開始生產(chǎn),需方每提一批貨物支付該批貨物的總額貨款，所交預(yù)付款在最后一批所提貨物的貨款中扣減。

　　十、不可抗力

　　“不可抗力”是指雙方無法預(yù)見或即使預(yù)見也無法避免或不能控制的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本合同履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、或其它天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、罷工或其它類似事件，但國(guó)家法律及政策的變化不包括在內(nèi)。如發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本合同不能履行，供需雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，供需雙方的任何一方由于不可抗力的`原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)于事故發(fā)生之日起三日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由;并在事故終止之日起三日內(nèi)取得并向?qū)Ψ郊乃陀嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)的證明文件后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十一、解決合同糾紛方式

　　因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意將該爭(zhēng)議提交人民法院解決。

　　十二、特別約定：

　　1、結(jié)算計(jì)量：需方購買的型材的金額以實(shí)際過磅重量結(jié)算。

　　2、訂單更改：供方對(duì)需方所訂產(chǎn)品做任何更改，應(yīng)書面通知傳真給需方，征得需方書面認(rèn)可后，供方才能提供更改的產(chǎn)品。

　　3、發(fā)票開具：供方按實(shí)收需方貨款金額開具增值稅發(fā)票。

　　4、需方訂單型材供方生產(chǎn)完后，需方應(yīng)在15日內(nèi)提完，否則需方未提型材將隨鋁錠價(jià)格上漲而等額上調(diào)，鋁錠價(jià)格不變或下跌則執(zhí)行本合同價(jià)格。

　　5、供貨周期約定：如果未按合同約定日期供貨，每延誤一天供方按合同額3%賠付需方損失。

　　十三、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份，傳真件有效，涂改無效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋁型材加工合同3

　　供方：______

　　需方：______

　　一、1產(chǎn)品名稱、合金狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、含包裝單價(jià)、金額

　　二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按 GB5237xx 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、工程名稱：

　　xx 小區(qū)

　　四、生產(chǎn)周期：生產(chǎn)供貨周期 15 日(即合同簽定之日起至貨到xx 市)。

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用承擔(dān)：汽運(yùn)，供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。

　　六、檢斤方式：以 xxxx 鋁業(yè)有限公司廠內(nèi)檢斤為準(zhǔn)，合理損耗+3。

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)：

　　供方每噸型材包裝物重量和噴涂重量不超過10%。

　　九、結(jié)算方式及期限：現(xiàn)金或銀行匯票，合同簽訂之日起 12 小時(shí)內(nèi)需方支付本合同總額 20%的預(yù)付款約人民幣 5000 元給供方。供方收到需方所支付的本合同確定的預(yù)付款及相對(duì)應(yīng)的型材訂單后開始生產(chǎn),需方每提一批貨物支付該批貨物的總額貨款，所交預(yù)付款在最后一批所提貨物的貨款中扣減。

　　十、不可抗力

　　不可抗力是指雙方無法預(yù)見或即使預(yù)見也無法避免或不能控制的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本合同履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、或其它天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、**或其它類似事件，但國(guó)家法律及政策的變化不包括在內(nèi)。如發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本合同不能履行，供需雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，供需雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)于事故發(fā)生之日起三日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由;并在事故終止之日起三日內(nèi)取得并向?qū)Ψ郊乃陀嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)的`證明文件后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十一、解決合同糾紛方式

　　十二、特別約定：

　　1、結(jié)算計(jì)量：需方購買的型材的金額以實(shí)際過磅重量結(jié)算。

　　2、訂單更改：供方對(duì)需方所訂產(chǎn)品做任何更改，應(yīng)書面通知傳

　　真給需方，征得需方書面認(rèn)可后，供方才能提供更改的產(chǎn)品。

　　3、發(fā)票開具：供方按實(shí)收需方貨款金額開具增值稅發(fā)票。

　　4、需方訂單型材供方生產(chǎn)完后，需方應(yīng)在 15 日內(nèi)提完，否則需方未提型材將隨鋁錠價(jià)格上漲而等額上調(diào)，鋁錠價(jià)格不變或下跌則執(zhí)行本合同價(jià)格。

　　5、供貨周期約定：如果未按合同約定日期供貨，每延誤一天供方按合同額 3%賠付需方損失。

　　十三、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份，傳真件有效，涂改無效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

鋁型材加工合同4

　　一、定作方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承攬方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　二、定作方：產(chǎn)品要求：

　　1、按圖紙要求(見附件)。

　　2、長(zhǎng)1.4米送樣各10根鋁型材。

　　三、付款及模具驗(yàn)收：由定作方在合同生效后7天內(nèi)一次性付給承攬方2400元作為打樣費(fèi)和模具費(fèi)。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認(rèn)。

　　四、模具所有權(quán)為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的'產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中，由承攬方承擔(dān)模具的維修及復(fù)模(模具壽命完結(jié)時(shí)的新開模)費(fèi)用。

　　五、解決合同糾紛的方式：按國(guó)家合同法處理。

　　六、雙方協(xié)商的其他條款：各款鋁型材采購量達(dá)4噸時(shí)(含4噸)，退回模具款。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

鋁型材加工合同5

　　承攬方： (以下稱甲方)

　　定作方： (以下稱乙方)

　　一、加工門窗鋁型材的規(guī)格、數(shù)量及價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格=鋁錠價(jià)格15880.00元+加工費(fèi)6400.00元，鋁錠價(jià)按甲乙雙方簽訂合同當(dāng)日上海有色金屬網(wǎng)長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁錠均價(jià)計(jì)算，計(jì)價(jià)格為：元/噸。

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行g(shù)b5237-20xx;gb/t6892-20xx 。

　　三、包裝物不超過產(chǎn)品重量的5%，誤差在±1.0以內(nèi)。

　　四、交貨地點(diǎn)：乙方所在地。

　　五、乙方下達(dá)訂單貳拾肆小時(shí)后變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產(chǎn)費(fèi)用。

　　六、交貨時(shí)間：乙方遞交訂單且預(yù)付定金30%到達(dá)甲方指定賬戶后 1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1.0%賠償乙方損失。

　　七、運(yùn)輸方式：甲方負(fù)責(zé)將所有貨物按照合同規(guī)定時(shí)間送到乙方所在地。貨物送達(dá)乙方后，乙方委托門窗廠驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明(具體注明貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及金額)，由門窗廠有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽名并蓋章。貨物到達(dá)乙方，除因產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。

　　九、付款及結(jié)算方式：

　　十、違約責(zé)任

　　a) 乙方對(duì)甲方的產(chǎn)品提出異議，經(jīng)驗(yàn)證確屬產(chǎn)品自身質(zhì)量存在的問題或者與乙方要求加工的規(guī)格型號(hào)不符，甲方應(yīng)及時(shí)予以更換，由此產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、延誤工程損失由甲方承擔(dān)。。

　　b) 甲方未能按時(shí)向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價(jià)值的1.0%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時(shí)付款導(dǎo)致的`延期除外。

　　c) 在合同履行期間，任何一方無正當(dāng)理由擅自終止合同，違約方應(yīng)按尚未履行的貨物價(jià)值的30%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　d) 乙方保證交付給己方的付款票據(jù)真實(shí)、合法、有效。

　　十一、合同有效期：自 20xx 年 2 月 23 日始，至工程結(jié)束。

　　十二、如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋁型材加工合同6

　　一、雙方當(dāng)事人

　　定作方：______

　　承攬方：______

　　二、定作方：產(chǎn)品要求：

　　1、按圖紙要求(見附件)。

　　2、長(zhǎng) 14 米送樣各 10 根鋁型材。

　　三、付款及模具驗(yàn)收：由定作方在合同生效后 7 天內(nèi)一次性付給承攬方 2400 元作為打樣費(fèi)和模具費(fèi)。合格模具試樣在 xx 年 09 月 13日前完成，并送樣到定作方處確認(rèn)。

　　四、模具所有權(quán)為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中，由承攬方承擔(dān)模具的維修及復(fù)模(模具壽命完結(jié)時(shí)的'新開模)費(fèi)用。

　　五、解決合同糾紛的方式：

　　按國(guó)家合同法處理。

　　六、雙方協(xié)商的其他條款：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：

　　_________

　　_________年____月____日

鋁型材加工合同7

　　一、雙方當(dāng)事人

　　定作方：

　　承攬方：

　　二、定作方：產(chǎn)品要求：

　　1、按圖紙要求(見附件)。

　　2、長(zhǎng)1.4米送樣各10根鋁型材。

　　四、模具所有權(quán)為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中，由承攬方承擔(dān)模具的'維修及復(fù)模(模具壽命完結(jié)時(shí)的新開模)費(fèi)用。

　　五、解決合同糾紛的方式：按國(guó)家合同法處理。

　　六、雙方協(xié)商的其他條款：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋁型材加工合同8

　　賣方：買方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　首先感謝貴公司對(duì)我公司產(chǎn)品的關(guān)注和垂詢，本著互惠互利、友好合作的原則，現(xiàn)將貴公司所需

　　1、以上報(bào)價(jià)不含稅，如果需要開票另加4%稅點(diǎn)，產(chǎn)品價(jià)格為鋁錠價(jià)加加工費(fèi);當(dāng)日17：59前下單的，鋁錠價(jià)以下單當(dāng)日(靈通信息)國(guó)產(chǎn)A00現(xiàn)貨交易平均價(jià)為準(zhǔn);當(dāng)日18：00(含18：00)后下單的鋁錠價(jià)以次日(靈通信息)國(guó)產(chǎn)A00現(xiàn)貨交易平均價(jià)為準(zhǔn)。星期六/日以及節(jié)假日訂單以休息日及節(jié)后上海期貨交易所開市第一天的`(靈通信息)國(guó)產(chǎn)A00現(xiàn)貨交易平均價(jià)為準(zhǔn)。

　　2、以上產(chǎn)品均按GB/T26014-20xx國(guó)際生產(chǎn)與驗(yàn)收，如買方驗(yàn)收后不符合以上標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)于5日內(nèi)以書面形式向賣方提出，逾期則視為買方驗(yàn)收合格。

　　3、以上產(chǎn)品合金狀態(tài)為6063-T5，特殊合金狀態(tài)加工同另計(jì)。

　　4、以上報(bào)價(jià)為賣方倉庫提貨價(jià)，不含運(yùn)費(fèi)。

　　5、計(jì)量方式，以賣方實(shí)際過磅為準(zhǔn)，磅差允許3‰。

　　6、交貨期：訂單經(jīng)雙方確認(rèn)后為15-20天(新開模具順延期10-15天)。

　　7、付款方式：下單時(shí)買方需預(yù)先支付總貨款的30%定金，在提貨日將余款付清。

　　8、此報(bào)價(jià)書自簽訂之日起有效期一年。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

鋁型材加工合同9

　　承攬方：______

　　(以下稱甲方)

　　定作方：______

　　(以下稱乙方)

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行 gb5237-xx;gb/t6892-xx 。

　　三、包裝物不超過產(chǎn)品重量的 5%，誤差在 10 以內(nèi)。

　　四、交貨地點(diǎn)：

　　乙方所在地。

　　五、乙方下達(dá)訂單貳拾肆小時(shí)后變更訂單需向甲方交納全部訂單 10%的生產(chǎn)費(fèi)用。

　　六、交貨時(shí)間：乙方遞交訂單且預(yù)付定金 30%到達(dá)甲方指定賬戶后 1 貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的` 10%賠償乙方損失。

　　七、運(yùn)輸方式：甲方負(fù)責(zé)將所有貨物按照合同規(guī)定時(shí)間送到乙方所在地。貨物送達(dá)乙方后，乙方委托門窗廠驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明(具體注明貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及金額)，由門窗廠有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽

　　名并蓋章。貨物到達(dá)乙方，除因產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。

　　九、付款及結(jié)算方式：

　　十、違約責(zé)任

　　b) 甲方未能按時(shí)向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價(jià)值的 10%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時(shí)付款導(dǎo)致的延期除外。

　　c) 在合同履行期間，任何一方無正當(dāng)理由擅自終止合同，違約方應(yīng)按尚未履行的貨物價(jià)值的 30%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　d) 乙方保證交付給己方的付款票據(jù)真實(shí)、合法、有效。

　　十一、合同有效期：自 ______ 年______月 ______日始，至工程結(jié)束。

　　十二、如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提**訟。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________