- 相關推薦
勞務居間合同
隨著時間的推移,人們運用到合同的場合不斷增多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編為大家收集的勞務居間合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
勞務居間合同1
委托方(甲方):
(公司代表:)
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西旌詳實業(yè)有限公司“藍天狩獵場別墅項目”工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責介紹甲方與____________有限公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西旌詳實業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與____有限公司就“________________項目”約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,第一次支付時間為甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司簽訂合同進場后三日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西旌詳實業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米________元計算為準,(款項到甲方賬上三日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如____________有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
勞務居間合同2
合同編號:________________
委托人:__________________
簽訂地點:_______________
居間人:__________________
簽訂時間:___年___月___日
第一條委托事項及具體要求:_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應在合同成立后的___日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。
第五條本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條委托人的違約責任:___________________________ _________________________________________________________
第七條居間人的違約責任:_________________________________ ____________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:_____________________ ______________________________________________________
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:經(jīng)辦人:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)賬號:
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
勞務居間合同3
甲方:身份證號碼:(以下簡稱甲方)
乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》
第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供____市____鎮(zhèn)農副產品批發(fā)大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發(fā)包,施工等真實信息資訊,協(xié)助乙方對
第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協(xié)調工作,及時傳達
第三方發(fā)包條件及要求,努力促成乙方與
第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到
第一次工程款后的____日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的____日內,乙方需
第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規(guī)定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求
第三方在項目工程款中優(yōu)先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的
第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與
第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與
第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續(xù)與
第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執(zhí)一份,合同自簽字蓋X(印)之日起生效。
甲方:
乙方:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
身份證號碼:
甲方鑒證人:
乙方鑒證人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
身份證號碼:
________年____月____日________年____月____日
勞務居間合同4
委托方(甲方): (公司代表: )
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進場后____日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準,(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同
第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方): 居間方(乙方):
簽訂日期: 簽訂日期:
公司蓋章: 蓋章
勞務居間合同5
委托方(甲方): (公司代表: ) 居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西旌詳實業(yè)有限公司“藍天狩獵場別墅項目”工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責介紹甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西旌詳實業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司就“藍天狩獵場別墅項目”約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,第一次支付時間為甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司簽訂合同進場后三日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西旌詳實業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米X30元計算為準,(款項到甲方賬上三日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西旌詳實業(yè)有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
勞務居間合同6
甲方:_______(以下簡稱甲方)
乙方:________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮(zhèn)農副產品批發(fā)大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發(fā)包,施工等真實信息資訊,協(xié)助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協(xié)調工作,及時傳達第三方發(fā)包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內,乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規(guī)定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優(yōu)先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續(xù)與第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,至____年____月____日,如果甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執(zhí)一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):
乙方(章印):
____年____月____日
勞務居間合同7
委托方:(以下簡稱甲方)
居間方:(以下簡稱乙方)
第一條居間事項
甲方委托乙方為其居間取得勞務合作,并協(xié)助其與總包方簽訂合同。
第二條合同有效期
本合同有效期自雙方簽訂之日起至工程期滿日止。期滿后可續(xù)約,續(xù)約內容具體事宜由甲、乙雙方另行約定后重新簽訂居間合同.
第三條委托范圍及價格
乙方提供居間服務的工程為土方___元每方,礦___元每噸。乙方應當親自辦理本合同項下事項,乙方不得再就本合同事項轉委托他人辦理。
第四條甲方義務
1.1、保證提供的資料真實、合法。
2.2、對乙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合。
第五條乙方義務
1、真實、準確、完整地向甲方介紹工程的狀況。
2、按照甲方和總包方確認的服務和收費標準,為促進成交提供協(xié)助服務。
3、對甲方因履行本合同而提供的相關資料負有保密義務,不得對外披露。在本合同履行完成或解除之日起10個工作日內,乙方應當將相關資料退還給甲方。
4、無論居間服務是否成功,乙方均不向甲方收取除本合同第六條明確約定的傭金之外的任何費用。
第六條傭金標準和支付方式
1.傭金支付標準如下:
總包方簽訂協(xié)議后支付___萬元,進場后按每月完成工程量總包方支付工程款時按土方每方___元,礦每噸___元支付乙方傭金;
2.傭金支付方式
乙方在促成甲方和總包方簽署正式合同后,有義務促成總包方按協(xié)議支付勞務費,乙方傭金按總包方付款進度比例支付。
第七條保密條款
一方對因勞務委托而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務,不得向有關其他第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第八條不可抗力
任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議,應自不可抗拒事件發(fā)生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第九條其它
甲方承諾:如果甲方、乙方和乙方所提供的客戶方三方之間達不成勞務合作協(xié)議,甲方、甲方的子公司或甲方的關聯(lián)公司不得單獨與乙方所提供的客戶方、其子公司或其關聯(lián)公司另行洽談合作事宜.如果乙方發(fā)現(xiàn)甲方,甲方子公司或者甲方的關聯(lián)公司單獨與乙方所提供的客戶方、其子公司或其關聯(lián)公司洽談上述項目之事宜,并達成協(xié)議,視為本協(xié)議已經(jīng)完全履行,本協(xié)議的目的已經(jīng)達到,甲方應按照本協(xié)議的規(guī)定向乙方支付居間服務費.本協(xié)議一經(jīng)簽署,未經(jīng)另一方的書面同意,任何一方無權擅自變更協(xié)議的條款.
第十條合同未盡事宜及爭議的解決
本合同未盡事宜可由甲、乙雙方協(xié)商并另行簽訂補充合同。補充合同與本合同具有同等法律效力。因本合同發(fā)生爭議協(xié)商不成時,依法向甲方所在當?shù)赜泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十一條合同文本及生效
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。以下無正文。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務居間合同8
上訴人(原審原告):_________________張某某,女
被訴人(原審被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________某某職務:_________________總經(jīng)理
上訴請求
請求貴院依法撤銷__________人民法院(__________)民字第某某號民事判決,發(fā)回重審或依法改判。
事實與理由
原審法院認定事實錯誤
1、我與被上訴人存在事實勞動關系。
_____年_____月_____日,我到被上訴人處工作,雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8:00至14:_________________00,18:00到22:00,除此時間外,還經(jīng)常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡,并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資,派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動,我與被上訴人存在勞動關系是無事實根據(jù)的。
2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的,會員卡明表均已涂改,該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。
被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起,甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數(shù),考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字,記賬憑證沒有附有相應的憑證,會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改,顯然都是臨時應對上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質證意見和要求相關人員到庭質證的申請,無端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。
二審法院適用法律錯誤
1、原審法院無視上訴人工資卡的存在,認定我與被上訴人存在勞務關系,屬于適用法律錯誤。
2、原審法院未要求被上訴人承擔證明其向我發(fā)放勞務報酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責任錯誤。
3、原審法院未認定我的各項請求金額140630。77元,屬于適用法律錯誤。
綜上所述,原審法院認定事實及適用法律均有錯誤,請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院(20__)民字第1618號民事判決,發(fā)回重審或依法改判。
此致
_______________中級人民法院
上訴人:_________________
_____年_____月_____日
勞務居間合同9
甲方:_________法定代表人:________聯(lián)系方式:_________
法定地址:__________證件類型及編碼:______
電子郵箱:____________銀行賬戶:__________
乙方:________法定代表人:________聯(lián)系方式:________
法定地址:____________證件類型及編碼:_____電子郵箱:______
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下:
第一條 合意事項雙方依本合約之約定成立居間關系,不適用其它勞務關系相關約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,并于契約撤銷期限經(jīng)過,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關報酬標準支領報酬。
第三條 合約期間本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期,每期屆滿后個月內如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權利義務雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定,或為本合約約定范圍外之行為,致?lián)p及甲方或第三人權益時,應負損害賠償責任。
第五條 爭議的處理
本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2。本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
。1)提交_______仲裁委員會仲裁。
。2)依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間合約之構成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
______年___月___日______年___月___日
勞務居間合同10
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條:報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民申請強制執(zhí)行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續(xù)承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的%乘以逾期天數(shù)計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字蓋_(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋_簽字)一份,委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章_):_________
甲方(章_):_________
________年____月____日
勞務居間合同11
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開工前負責做好施工現(xiàn)場水源、電源和運輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派為現(xiàn)場代表,對工程質量進行監(jiān)督。檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區(qū)域的臨時設施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現(xiàn)場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期:竣工日期:___年____月___日
合同工期總日歷天數(shù):180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續(xù)履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協(xié)商,簽字生效。
四、質量標準
工程質量標準:達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。
1、工程質量應當達到協(xié)議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數(shù)量須經(jīng)發(fā)包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經(jīng)發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規(guī)的'規(guī)定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規(guī)定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業(yè)人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
七、合同價款與結算:
總合同價款約150萬元。
本工程結算:
(1)套用______省___年工程定額(《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額______省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執(zhí)行___建價[___]8號文件:建筑、安裝、市政、市政設施養(yǎng)護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質保金,工程質保金在工程竣工驗收合格后1年內無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內,組織有關人員進行驗收。發(fā)包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延?⒐を炇請蟾媾鷾嗜掌跒榭⒐と掌凇
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產損害的,承包人承擔相關責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關部門批準,不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發(fā)包人有權將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質量經(jīng)驗收不合格,承包方應返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權責令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時:本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應及時協(xié)商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門調解,調解不成時,由發(fā)包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:
合同訂立地點:______售樓部
本合同一式四份,發(fā)包方執(zhí)二份,承包方執(zhí)二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務居間合同12
甲方:
乙方:
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下:
第一條 合意事項雙方依本合約之約定成立居間關系,不適用其它勞務關系相關約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,并于契約撤銷期限經(jīng)過,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關報酬標準支領報酬。
第三條 合約期間本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期,每期屆滿后個月內如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權利義務雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定,或為本合約約定范圍外之行為,致?lián)p及甲方或第三人權益時,應負損害賠償責任。
第五條 爭議的處理
1.本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間合約之構成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
勞務居間合同13
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供 施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條:報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額 %作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民法院申請強制執(zhí)行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續(xù)承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的 %乘以逾期天數(shù)計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋章簽字)一份,委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章印) 甲方(章印)
法人代表: 法人代表:
授權代理人: 授權代理人:
身份證號: 身份證號:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
勞務居間合同14
編號:________________
甲方:________________
法定代表人:__________
住所:________________
電話:________________
乙方:________________ ,性別:________________ ,民族:________________ ,年齡:________________
住址:________________
身份證號:________________
國內指定聯(lián)系地址:________________
國內指定聯(lián)系電話:________________
其他通訊方式:________________
根據(jù)我國《民法典》等法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿的原則,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方委托甲方勞務中介服務等事項達成如下約定:________________
一、委托事項
1、甲方向乙方提供介紹出國勞務的居間服務。包括但不限于向乙方介紹或推薦具有《對外勞務合作經(jīng)營資格證書》的公司。
2、乙方委托甲方向第三方(指從事出國勞務服務的公司)轉交相關資料或代辦有關手續(xù)。
3、甲方依據(jù)乙方的特長提供居間服務,乙方的特長為:________________ 食品包裝工。
4、乙方意向出國勞務的國家為:________________ 荷蘭 。
5、乙方意向出國勞務的國家工作工資為:________________稅后工資2600歐元/月,根據(jù)工作表現(xiàn),老板會有漲薪;
6、乙方意向出國勞務的國家工作的福利待遇為:________________ 雇主方提供食宿,并履行代繳稅義務,提供個人醫(yī)療保險;10小時/天左右,一周工作6天,加班另算,每年14天帶薪年假,往返機票雇主承擔 。
7、乙方意向出國勞務項目的辦理時間為:________________ 3-6個月(資料遞交齊全開始計算辦理時間,如遇不可抗拒因素在合同期內簽證沒下達成功,則自動順延1個月辦理時間)。
二、中介服務費
本合同項下的中介服務費為1800________元人民幣整,大寫:________________ 壹仟捌佰元 ,付款時間為簽訂合同三個工作日內。
三、乙方可能承擔的其他費用
1、由甲方代收的,第三方(指從事出國勞務服務的公司)按有關規(guī)定收取的費用。
2、甲方轉交相關資料或代辦有關手續(xù)所產生的交通、住宿等費用。
3、乙方委托甲方委托代辦有關手續(xù)的,乙方出國勞務所需的護照費、體檢費、培訓費、考試費、簽證費、交通費等。
4、上述費用根據(jù)實際情況,乙方須及時足額繳納。
5、上述費用均為實支費。甲方不因任何情況有退還的義務和責任。
四、甲方的權利和義務
1、甲方有按照約定收取中介服務費的權利。
2、甲方應按委托事項的約定認真履行中介服務義務。
3、甲方應就了解到的第三方單位的相關信息及其他有關信息如實向乙方介紹。
五、乙方的權利和義務
1、乙方應如實向甲方提供與出國勞務相關的個人信息,包括:________________個人履歷、健康狀況、履約能力(包括但不限于能證明乙方特長的職業(yè)技能證書、職業(yè)資格證書等)、個人信用狀況等。
2、乙方應按照約定向甲方支付中介服務費及應由乙方承擔的其他費用。
3、乙方有要求甲方為其提供的個人信息保密的權利。
六、合同的解除
因乙方原因,導致甲方不能履行本合同的,甲方可以解除合同,收取的中介服務費不予退還。甲方因履行本合同所產生的一切其他費用由乙方承擔。
七、違約責任
本合同簽訂后,甲、乙雙方均需嚴格履行。如一方違約,違約方須依法承擔違約責任。
八、送達
本合同指定的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式為有效聯(lián)系地址、電話和通訊方式。雙方因履行本合同需要進行書面聯(lián)系或進行通知的,相關內容和文書自通過電話、掛號信、快遞及雙方約定的其他通訊方式首次送達的,或直接送達后由指定聯(lián)系人簽收的,均視為有效送達。
九、附則
1、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方在協(xié)商一致的基礎上,另行訂立補充合同。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章生效。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、特別約定
甲方的員工不得私自接受乙方的委托,從事與本合同有關的服務事項。若乙方接受了員工的私自服務,所產生的一切后果和責任均由乙方自行承擔,與甲方無關。
甲方:________________ 乙方:________________
身份證號碼:________________
________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日
勞務居間合同15
依照《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規(guī)定,經(jīng)當事人雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款,并共同遵照執(zhí)行。
委托人(工程承包方): (簡稱:甲方)
居間人(受托人): (簡稱:乙方)
工程名稱:
工程地點: 修文縣龍場鎮(zhèn)新春村 工程內容: 土石方(含地基)挖運(含爆破運輸) 工程價款: 按實際發(fā)生計算
一、委托方與建筑方或總承包所方(相關方)正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協(xié)議書等)之后,委托人同意支付居間人(委托方)勞務合作酬金等,其綜合酬金按總方量每方 提成支付。
二、居間人(受托方)的酬金在委托人與相關簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協(xié)議書等)或具有進場手續(xù)交樁點的同時,首付 萬元,以后 如第一次支付的綜合酬金逾期不能付款,按每天一千元收取滯納金。
三、其它
1、如因委托人的原因造成居間人(受托人)損失,居間人(受托人)有權追償;
2、委托人與發(fā)包方簽訂施工合同的一切經(jīng)濟責任及法律責任均由受托人自行負責,與居間人(受托人)無關,但居間人(受托人)可協(xié)調期周邊關系。
四、居間人(受托人)促成委托人與建設方或總承包方(相關方)簽訂合同,協(xié)議成立,委托人應當按照約定支付其綜合酬金,如委托人在與相關簽約的前后變更人員或推薦其他人承接該工程,委托人亦應按其約定履行支付酬金的責任(具體辦法由委托人負責,參照合同法第76條之規(guī)定辦)
五、如委托人不按時或不支付綜合酬金給居間人(受托方),居間人(受托方)可持此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令。
六、居間人(受托方)也有權委托業(yè)主或總承包方(相關方)在委托人(承建方)承建項目工程預付款、進度款內代扣給居間人(受托方)。
七、居間人(受托人)的酬金應交納的個人所得稅由委托人承擔交納。
八、委托人繼續(xù)承建建設方或總承包方、相關方的工程均按本合同執(zhí)行,并協(xié)商支付居間綜合酬金的數(shù)額。
九、無論合同名稱或工地負責人發(fā)生變化,甲方付給乙方的勞務費用必須遵約履行。
十、如果甲方不按時或不按實際工程質量支付給乙方勞務報酬,乙方可委托發(fā)包方代扣或委托有關部門負責清欠,甲方則要負責支付有關部門的清欠費用。
十一、委托人與工程發(fā)包方簽訂合同后,委托人把合同書復印件及法人身份證復印件各一份并加蓋公章交受托方。
十二、本居間合同,受托人及間人(受托方)均應嚴格保密,如任何一方將本合同內容對任何人泄密,導致不能簽訂施工合同等不利因素,所產生的一切后果均由泄密方負責,并承擔損失。
十三、委托方和受托方就該項目在項目所在地共同設立銀行賬戶,共同監(jiān)管直至受托方的勞動酬金全部付清,賬戶全部移交給委托方管理。
十四、本合同一式份,委托人執(zhí)份,居間人(受托人)執(zhí)份,經(jīng)雙方負責人、代表簽字或蓋章生效,本金支付完畢后失效。
委托人簽字(或蓋章): 居間人(受托人)簽字: 身份證號碼:
簽訂日期: 年 月 日
簽約地點:
【勞務居間合同】相關文章:
融資居間合同02-21
借款居間合同02-21
貸款居間合同02-21
工程居間合同02-16
買賣居間合同06-18
簡單的居間合同07-29
工程居間合同10-12
居間服務合同12-27
項目居間合同01-01
司機勞務合同勞務合同范本04-19