承攬合同范本精選15篇
隨著時間的推移,合同起到的作用越來越大,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編精心整理的承攬合同范本,希望能夠幫助到大家。
承攬合同范本1
需方(以下簡稱甲方):
供方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務,一致簽定本合同,以期共同遵守。
1.合同標的
1.1本合同標的名稱、規(guī)格、型號、單價、質量、數(shù)量、材質及其它技術參數(shù)(詳見專有條款內約定)。
2.合同價款
2.1合同總價款:詳見專用條款約定(含稅)。
3.質量及技術標準
3.1以最終確認的樣品實物為準。
3.2如有補充要求,以簽章的書面文件為準。
4.交貨時間、地點、方式
4.1交貨時間:按甲方指定時間交貨,以書面的發(fā)貨通知為準(詳見專用條款約定)。
4.2交貨地點:甲方指定地點,以書面的發(fā)貨通知為準(詳見專用條款約定)。
4.3運輸方式:汽運(詳見專用條款約定)。
4.4運輸、裝卸由乙方負責,相關費用由乙方承擔。
4.5運輸途中設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5.包裝要求
5.1按照乙方常規(guī)包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.安裝擺放
6.1乙方交貨之日起天內,由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過程中,甲方提供所需的工作場地、安裝的設備供電等其他滿足安裝必要的配套服務。
7.驗收及異議期
7.1驗收方法:以本合同第3條進行驗收。
7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收;蚣追綉才湃藛T在貨物完成擺放后2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗收合格依據(jù)。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續(xù),都被視為默認產(chǎn)品驗收合格。產(chǎn)品的內在質量由乙方承擔質量保修義務。
8.付款方式及期限
8.1付款方式
、俸贤炗喓螅追皆3天內支付合同總額的30%,即元整(大寫圓整)。
、诤贤瑯说暮炇蘸3天內支付合同總額的70%,即元整(大寫圓整)。
8.2上述款項采用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳戶:
戶名:
開戶行:
賬號:
甲方:
乙方:
承攬合同范本2
甲方(定做人):簽訂日期:
簽訂地點:
乙方(承攬人):合同編號:
甲、乙雙方在平等自愿,協(xié)商一致的基礎上,就有關事宜達成如下協(xié)議:
一、產(chǎn)品及相關說明
二、定作物的質量
1、雙方按樣品生產(chǎn),應在生產(chǎn)前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質保期為1年,在上述保質期內,乙方對定作物負有質量擔保義務,發(fā)生質量問題時,乙方應負責維修。
三、技術資料與圖紙
1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密,均負有保密義務。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天,自預付款到乙方賬戶之日算起,預付款為合同總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具,運費由乙方承擔,每延遲一天,乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前,甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發(fā)票。
2、定作物(模具)到甲方工廠后,乙方須派技術人員到甲方調試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后,甲方付20%的款項。
3、余款10%為質保金,自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。
3、雙方均應恪守履約,若乙方違約,違約方應向守約方承擔違約責任,并賠償守約方為維權而產(chǎn)生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本合同生效后,雙方應嚴格履行,任何一方都不得擅自解除,如有爭議應甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商未果,發(fā)生糾紛,由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:乙方:
地址:地址:
開戶行:開戶行
賬號:賬號:
電話:電話:
簽約代表:蓋章簽約代表:蓋章
簽約日期:簽約日期:
承攬合同范本3
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住 ,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,為了明確雙方權利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內容:
1、空調、熱水器等設備安裝;
。病⒈芾捉拥;
3、五金配件安裝于配合調試;
二、安裝人工費及結算:
安裝人工單價為:空調:元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
結算方式為月結。
三、質量要求
。薄⒁曳巾殗栏癜凑毡竞贤皬S家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,做到保質保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
。、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
。、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
。础⒁曳绞┕み^程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
。、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
。、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方:___________________
乙 方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時間:20xx年xx月xx
承攬合同范本4
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
承攬合同范本5
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本6
委托人(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
合同簽訂地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎上,就乙方向甲方提供安保服務事宜簽訂如下協(xié)議,以資共同遵守:
一、合同概況
1.1合同名稱: ;
1.2服務地點: ;
1.3承攬內容: 負責 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;
1.4安保服務內容:安全保衛(wèi)服務包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務質量標準》中所列的保安服務、巡邏服務、門衛(wèi)服務、守護服務、押運服務、技術防范服務等內容,服務工作應是包括針對人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實際服務范圍由雙方在本合同1.3條中書面確定;
二、組成文件
合同文件應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補充協(xié)議
2)、本合同協(xié)議書
3)、本合同專用條款
4)、本合同通用條款
5)、履行本合同的相關文件(含雙方往來函件、會審記錄、會議紀要、簽證等與本合同相關的修正文件)
6)、合同清單
7)、標準、規(guī)范及有關技術文件
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。
三、服務質量:
安保服務應當符合本合同約定及所附附件的要求;且應符合國家及地方政府指導性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應對所提供的安保人員資質和能力進行審查,不符合安保要求的人員,不得報甲方確認,不得分派現(xiàn)場執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。
四、服務時間
4.1總服務期:暫定3個月;安保服務啟動日期由甲方書面通知為依據(jù);
4.2服務方式:乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開展安保工作。乙方人員工作12小時后休息24小時,再開展第二次12小時任務,以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;
五、合同價格
本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認上崗的保安員服務費每人每月為(人民幣) 4600元,每月暫定安排保安員人數(shù)為50人,合同總價暫定為:¥690000元(大寫:人民幣陸拾玖萬元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定,最終結算時按實際安排人數(shù)計算。
本合同為全費用清單單價合同,綜合單價包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產(chǎn)生的一切費用,乙方應為保安員購買保險,且相關期間發(fā)生的安保傷害和風險防范及保險支出均由乙方全權負責承擔,甲方不再支付除此之外的任何款項;合同執(zhí)行期間,單價不做調整。
六、付款方式:
每月 5日前,乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報上月服務費用,在當期服務經(jīng)甲方確認符合當期要求后,服務費按甲方現(xiàn)場管理部統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為基礎依據(jù),由甲方合約部門審定后給付審定金額的90%,以電匯方式結算;剩余10%在服務期結束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務期最終安保工作成果,確認安保工作合格,甲方出具書面意見后給付剩余全部款項;
七、發(fā)票開具
乙方在甲方支付相應服務費前,需提供給甲方當期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對應發(fā)票后支付相應款項;
八、雙方權利及義務
8.1甲方權利及義務
8.1.1 甲方有權指派人員對保安員的工作進行監(jiān)督、檢查和指導,有權要求調換不適合在甲方工作的安保人員。
8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術設備的,甲方仍有權要求乙方承擔相應設備租賃使用費。
8.1.3 甲方有責任及時、認真研究解決乙方提出的安全問題,采取必要的改進和防范措施。
8.1.4 甲方有義務教育其員工尊重保安員的工作,對保安員履行職責的行為予以支持、配合,尊重和保障保安員的合法權益。
8.1.5甲方有權不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費用,是否符合安保要求以實際工作能力評價結果確定,不以乙方報甲方確認的上崗確認文件為準,但若乙方提供不符合要求的人員,造成甲方相關損失的,甲方有權向乙方進行索賠;
8.1.6甲方應當按照本合同的約定支付服務費用。
8.2乙方權利及義務
8.2.1乙方有權要求甲方支付本合同約定的服務費等相關費用。
8.2.2 乙方負責保安員的勤務指揮、人員調整和休假安排。
8.2.3 乙方對保安服務范圍內的不安全隱患有權向甲方書面提出改進意見和建議。
8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會保險、加班、工傷、年休假等依勞動合同法等規(guī)定全部由乙方負責,并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備,如因未及時提供而造成甲方損失的,由乙方承擔賠償責任。
8.2.5 乙方負責保安員的思想教育、業(yè)務培訓等日常管理和違紀問題的處理。
8.2.6乙方保安人員應當遵守甲方的規(guī)章制度。
8.2.7乙方應定期對指派的保安人員進行專業(yè)培訓。
8.2.8乙方承諾在服務期內對甲方工作人員進行二次安保專業(yè)知識和法規(guī)教育的培訓工作。
8.2.9乙方與該保安員的勞動合同復印件必須交甲方備案一份。
8.2.10負責執(zhí)勤區(qū)域內的安全防范措施的落實,做好人員進出登記,維護區(qū)域范圍內的治安秩序和人身財產(chǎn)安全。
8.2.11妥善處理突發(fā)情況,對發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內的刑事案件、治安案件,及時采取有效措施將傷害減至最低,并配合公安機關的偵查工作。
8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時性勤務、勤雜工作。
8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的,乙方需承擔因此造成的甲方損失;
九、違約責任
9.1在有效服務期內,除本合同約定或雙方協(xié)商解除外,任何一方單方解除合同,應承擔違約責任,并向對方支付違約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務費總額的30%違約金。
9.2乙方安保服務不符合雙方約定或國家及地方要求的,由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴重程度,酌情給予罰款處罰;對乙方相關安保人員處罰為50~1000元/次,同時對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計總額不超過合同額10%;乙方需同時承擔因乙方安保不力對甲方造成的相關損失的全額賠償責任;
十、合同變更、解除或終止
10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更、解除或終止本合同。
10.2合同期滿后,如一方不要求續(xù)簽,應在本合同屆滿前一個月內提出,若不通知,則自動解除。
10.3當出現(xiàn)以下情況時,甲方有權解除合同,并同時要求乙方承擔合同金額30%的違約責任,如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的,就超出部分乙方應另行承擔賠償責任:
10.3.1乙方收到甲方進場通知后,超過要求進場時間7天仍無法安排到位進場執(zhí)勤的;
10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務的;
10.3.3乙方不解決實際安程中遇見的問題,在甲方催告的合理期限內仍未解決完成的;
10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認為其不勝任工作的,經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員,乙方未及時更換的,經(jīng)書面要求后7天內仍拒不更換的,或乙方管理人員擅自離開執(zhí)勤崗位累計達7天的;
10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質、管理人員資料或者現(xiàn)場實際管理人員與所報人員不一致的;
10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴重不達標,導致無法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內,乙方拒絕修正的;
10.3.7合同服務有效期間,存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問題,索賄受賄的;
10.3.8因乙方原因,導致乙方指派的現(xiàn)場執(zhí)勤人員提起勞動仲裁、舉報、信訪等行為的。
10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理,因管理責任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場制度的處罰)后,甲方同時有權解除合同。
10.3.10因乙方原因導致甲方無法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。
10.3.11甲方根據(jù)市場需要進行變更,導致相應承包服務項目不存在時。甲方有權解除合同,并無需承擔任何違約或賠償責任。
10.4合同解除時,已完成的工作量由甲乙雙方書面確認,甲方對工作量確認后書面通知乙方,乙方48小時內未提出書面異議,視為乙方認同確認結果。如乙方拒絕確認工程量,則以甲方委托的第三方咨詢機構(包括監(jiān)理單位)確認的為準,乙方不得對抗該確認結果。
10.5甲方解除合同或者要求暫停服務,在發(fā)出要求乙方撤離人員和設備的通知后48小時內,乙方須撤出施工場地。如乙方在甲方出具相關通知之日起超過48小時仍拒絕撤出施工場地,造成甲方不能清場的,乙方每延遲一日應按合同總金額2%支付延遲履行金,如超出5天仍未清理完畢的,甲方有權要求乙方承擔合同總金額30%的延遲退場賠償金,同時甲方有權將乙方遺留在工地的設備材料視為乙方遺棄物品,甲方可自己予以處理,如由此造成乙方任何損失的甲方無需承擔任何責任。
10.6乙方出借資質與甲方簽定合同,甲方有權解除合同,并要求乙方對造成的所有后果承擔經(jīng)濟賠償外,補償甲方合同總額10%的違約金,并保留進一步索賠和法律追訴的權利;
10.7合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的.效力。
十一、現(xiàn)場代表
為明確職權,切實維護雙方利益,本合同約定雙方負責人員;
甲方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的甲方代表,負責聯(lián)系和溝通乙方相關安保服務事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟性文件,還需通過甲方領導確認同意方可產(chǎn)生實際約束力;
乙方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的乙方代表,負責對接甲方工作并反饋實際工作情況;乙方代表在乙方授權范圍內有權簽署相關經(jīng)濟文件,并對乙方產(chǎn)生實際約束力;
雙方變更合同負責人應提前7日書面告知對方,特殊情況無法提前7日書面告知的,應盡可能通知至對方,避免造成不必要的損失;造成違約的,按合同約定處理;
十二、其他約定
12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標準,除法律要求或履行合同必須外,不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關本合同的內容及相關商業(yè)信息資料。
12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責范圍以外的工作任務,保安員有權拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。
12.3保安人員在執(zhí)勤期間,因防止、制止甲方的財產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的,按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。
——【因見義勇為而變損時的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財產(chǎn)或者他人的財產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的,由侵害人承擔賠償責任,受益人也可以給予適當?shù)难a償。
12.4保安員在執(zhí)勤時,屬職責范圍內發(fā)生消防、治安及刑事案件,應及時保護好現(xiàn)場,匯報甲方和相關公安機關。經(jīng)公安機關偵察認定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價證券、金銀珠寶、古董字畫、郵票等),由甲乙雙方按合同約定處理,無約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進行處理。
12.5因甲方單位技防、物防、人防實施不到位,經(jīng)乙方提出合理化建議,而未采取措施的,乙方不承擔賠償責任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜,乙方不承擔賠償責任。
12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作,由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟賠償責任,由甲方承擔。
十三、附則
13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時,應當協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
13.2本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。
13.3合同份數(shù):本合同正本 貳 份,甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份,甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數(shù)可根據(jù)實際需要增持,但若副本內容與正本不一致的,以正本內容為準;
13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權代表(需提供授權委托書)簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。
13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過平等協(xié)商擬定,雙方對有疑義的條款已進行了充分的溝通和說明,乙方已充分理解和約定其全部條款的內容,并對其無異議。
十四、合同附件
1、附件1-《安全保衛(wèi)服務質量標準》
2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務合同清單計價表》
甲方(公章): 乙方(公章):
住 所: 住 所:
法定代表人:
授權代表人:
合同經(jīng)辦人:
開戶銀行及賬號:
通訊地址:
電話:
合同簽訂時間: 年 月 法定代表人: 授權代表人: 合同經(jīng)辦人: 開戶銀行及賬號: 通訊地址: 電話: 日
承攬合同范本7
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價 價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責
任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作
物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠
償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部
分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都
可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理
局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
承攬合同范本8
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶行: 開戶行:
賬號: 賬號:
承攬合同范本9
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合房屋建設的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:
1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛(wèi)生間(包括
一、
二、
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
、僖曳酵瓿傻墓こ探(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
、谌抗こ掏旯ず,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋X)
承攬合同范本10
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
承攬合同范本11
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限:_____ 年____月___日起至相應工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備: 序號_____、機械名稱 、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___ 元/小時,用破碎___ 元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條 違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本12
甲方:
乙方:
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、 合同期內,甲方根據(jù)本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、 甲方的責任和義務:
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監(jiān)督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由 方承擔)。
四、 乙方的責任和義務:
1. 合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執(zhí)行國家《空調機安裝技術規(guī)范》,各類空調牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規(guī)范》,以及其他相關規(guī)定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調解決,因安裝出現(xiàn)的質量問題除外。
6. 乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、 費用結算(有安裝卡結算):
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺
3.下鄉(xiāng)安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 代表人: 代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬合同范本13
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標的、數(shù)量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
承攬合同范本14
合同編號:
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡人員: 指定聯(lián)絡人員:
_______年_______月________日
承攬合同范本15
委托方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內容
1.1項目:
1.2項目內容:
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費用
2.1費用明細:乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結算相關費用。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系,甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施,乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養(yǎng)費用,乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協(xié)作者,在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔,安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
年月日
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同10-15
承攬合同(條款)01-12
安裝承攬合同10-08
關于承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
印刷承攬合同12-01
工程承攬合同10-15
有關承攬合同10-24
承攬合同簡單范本01-13